Арбитражный суд Амурской области 

675023, 

<

...> 

тел. 

<

***>, факс 

<

***> http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-8647/2024

г. Благовещенск

21 апреля 2025 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Ивановой Е.В., при ведении протоколирования секретарем судебного заседания Карповой Е.Н.,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление государственного бюджетного учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Атлант» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 4 462 463,71 руб. (с учетом уточнения), 

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Атлант» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к государственному бюджетному учреждению Амурской области «Строитель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 29 142 705,70 руб., 

третьи лица: Правительство Амурской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Проект 27» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Землеустройство-ДВ»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Регион Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Атлант» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу государственного бюджетного учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 17.05.2023 № 74 за период с 25.01.2024 по 02.09.2024 в размере 1 530 842,65 руб., штраф по государственному контракту от 17.05.2023 № 74 в размере 2 931 621,06 руб., всего – 4 462 463,71 руб.  

 В удовлетворении встречных исковых требований отказать. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Атлант» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 675 301 руб.  

 Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

 Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство взыскателя не требуется.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.  

Судья Е.В.Иванова