28/2017-168894(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-7838/2017

г. Новосибирск

01 ноября 2017 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Ефремовой О.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску открытого  акционерного общества Производственное монтажно-строительное  предприятие "Электрон" (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск  

к закрытому акционерному обществу "УНР-215" (ОГРН 

<

***>),  г. Новосибирск  

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по  договору субподряда в размере 9 222 613 рублей 85 копеек,  

при участии третьего лица: ФГУП "Управление специального  строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве  специального строительства",  

при участии: 

от истца: ФИО1 (паспорт, доверенность № 28 от 31.05.2017);  ФИО2 (паспорт, доверенность № 7 от 12.10.2015);  

от ответчика: не явился, извещен; от третьего лица: не явился, извещен, 

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования открытого акционерного общества  Производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"  удовлетворить частично.  

Взыскать с закрытого акционерного общества "УНР-215" (ОГРН  

<

***>) в пользу открытого акционерного общества  Производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон" (ОГРН  

<

***>) неустойку за период с 15.06.2015 по 24.06.2015 в размере  238 927 рублей 82 копеек, судебные расходы по уплате государственной  пошлины в размере 2 235 рублей.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Возвратить открытому акционерному обществу Производственное  монтажно-строительное предприятие "Электрон" (ОГРН 

<

***>) из  федерального бюджета государственную пошлину в размере 19 711 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова