АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А27-10521/2022

город Кемерово

20 сентября  2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 сентября  2022 года

Полный текст решения изготовлен  20 сентября 2022 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Козиной К.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Инновационные горные технологии», город Москва, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

к обществу с ограниченной ответственностью «Горно-строительная компания «Сибирь», Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

о взыскании 1 000 000 руб. неосновательного обогащения, 153 720 руб. пени,

при участии:от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 10.01.2022, паспорт, диплом;

от ответчика – не явились

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Инновационные горные технологии» обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Горно-строительная компания «Сибирь» о взыскании 1 000 000 руб. неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору № 1/2021 от 27.05.2021, 153 720 руб. пени за нарушение сроков выполнения работ.

Ответчик отзыв в материалы дела не представил, иск не оспорил. 

Суд по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации  рассмотрел спор в отсутствии представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения спора в соответствии со статьями   121 – 123 АПК РФ.

Согласно части 1 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Информация о принятии искового заявления или заявления к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Частью 4 статьи 121 АПК РФ предусмотрено, что судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по адресу данного юридического лица.

Судебные акты о принятии искового заявления к производству, назначении судебного заседания в соответствии с частью 4 статьи 121, частью 1 статьи 122 АПК РФ направлены ответчику заказным письмом с уведомлением о вручении по юридическому адресу.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленного арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

Согласно пункту 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» извещение является надлежащим, если в материалах дела имеются документы, подтверждающие направление арбитражным судом лицу, участвующему в деле, копии первого судебного акта по делу в порядке, установленном статьей 122 Кодекса, и ее получение адресатом (уведомление о вручении, расписка, иные документы согласно части 5 статьи 122 АПК РФ), либо иные доказательства получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся процессе (часть 1 статьи 123 названного Кодекса), либо документы, подтверждающие соблюдение одного или нескольких условий части 4 статьи 123 АПК РФ.

В соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Пунктом 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление N 25) предусмотрено, что юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Данная правовая позиция согласно пункту 68 Постановления N 25 подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Поскольку общество не обеспечило получение поступившей по юридическому адресу почтовой корреспонденции, то оно несет риск возникновения неблагоприятных последствий неполучения судебных извещений (статья 9 АПК РФ).

В судебном заседании представитель истца настаивал на заявленных  требованиях. 

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив обстоятельства и материалы дела, представленные доказательства в отдельности и в их совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ, суд установил следующее.

27.05.2021  между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор № 1/2021, согласно пункту 1.1 которого подрядчик обязался своими силами осуществить по заданию заказчика работы по безопасному разбору завала и  камеры № 12 пласта К4 на участке Кабактинского месторождения, участок Право-Кабактинский после обработки  КГРП в объеме 25 п.м., а заказчик обязался создать условия для выполнения работ, принять их результат.  

Согласно пункту 2.1 договора стоимость работ составляет 2 100 000 руб. 

В соответствии с пунктом 3.1 сроки выполнения работ согласовываются сторонами в графике выполнения работ.

В приложении № 2 к договору стороны определили, что срок выполнения работ составляет 30 календарных дней с момента получения предоплаты по договору.

Перед началом работ заказчик в течении 5 рабочих дней с момента получения счета оплачивает подрядчику аванс в размере 1 050 000 руб. 

Как следует из материалов дела, во исполнение условий договора заказчиком перечислена предварительная оплата на сумму 1 000 000 руб. (платежные поручения № 220906 от 07.06.2021, № 221264 от 30.06.2021). 

Поскольку к указанному в договоре сроку работы не выполнены, истец  19.04.2022 направил в адрес ответчика претензию о возврате авансового платежа и уведомил об отказе от исполнения договора. 

Поскольку, сумма перечисленного авансового платежа не возвращена, истец обратился в суд с настоящим иском. 

Суд квалифицирует  правоотношения сторон как вытекающие из договора подряда, подлежащие регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

Определяющим элементом подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который непосредственно и оплачивается заказчиком.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ установлено, что предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ).

В силу положений пункта 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно пункту 10.2 договора заказчик имеет право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор в случае, если подрядчик не выполняет условия пункта 1.1 договора, систематически (более 2 раз) нарушает условия договора. 

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии с пунктом 4 статьи 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК РФ), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

При расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (статьи 9, 65 АПК РФ).

Из смысла статей 1102, 1105 ГК РФ, статьи 65 АПК РФ следует, что для возникновения обязательства вследствие неосновательного обогащения необходимо наличие одновременно двух обстоятельств: обогащение одного лица за счет другого и приобретение или сбережение имущества без предусмотренных законом, правовым актом или сделкой оснований. Лицо, обратившееся с требованием о возмещении неосновательного обогащения, обязано доказать факт неосновательного обогащения ответчика за счет истца.

В свою очередь, ответчик должен доказать отсутствие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца, либо наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Материалами дела подтверждается, что истец перечислил ответчику предоплату по договору в размере 1 000 000 руб. 

Согласно условиям договора срок окончания работ 30.07.2021.

К указанному сроку работы ответчиком не выполнены и не сданы заказчику, что ответчиком не оспорено. Обществом  не представлены доказательства выполнения работ и предъявления их к приемке заказчику. 

При указанных обстоятельствах, исковые требования о взыскании 1 000 000 руб. неосновательного обогащения суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Кроме того, в связи с нарушением срока выполнения подрядных работ истцом начислена неустойка.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Пунктом 8.7 договора стороны предусмотрели, что за нарушение сроков выполнения работ заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,03% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый календарный день просрочки. 

Согласно расчету, приведенному в исковом заявлении, неустойка в размере 153 720 рублей начислена за период с 31.07.2021 по 31.03.2022.

Поскольку ответчиком не представлены доказательства отсутствия вины в нарушении сроков выполнения работ, принятия подрядчиком необходимых мер для выполнения работ в установленные сроки, суд приходит к  выводу о наличии правовых оснований для взыскания неустойки.

Требования о взыскании пени подлежат удовлетворению в заявленном размере. 

Обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, подтверждены материалами дела согласно части 1 статьи 65 АПК РФ. Ответчик указанные обстоятельства не оспорил, возражений на требования истца не представил. 

На основании статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска относятся на ответчика и подлежат взысканию в доход федерального бюджета, поскольку истцу предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Горно-строительная компания «Сибирь» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инновационные горные технологии» 1 000 000 руб. неосновательного обогащения, 153 720 руб. неустойки, всего – 1 153 720 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Горно-строительная компания «Сибирь» в доход федерального бюджета 24 537 рублей госпошлины за рассмотрение иска.

Решение может быть обжаловано в арбитражный  суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

 

Судья                                                       К.В. Козина