Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-343/2022

город Горно-Алтайск

15 ноября 2022 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Кириченко Е.Ф., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания БЗМИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, ул. Крупской, д. 173, литер А, г. Барнаул, край Алтайский) к обществу с  ограниченной ответственностью «Алтай Резорт» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, ул. Центральная, д. 36, с. Бирюля, р-н. Майминский, Республика Алтай)  

о взыскании неустойки за период с 04.08.2021 года по 06.04.2022 года в сумме  50127 рублей 64 копейки;  

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  «Алтай Резорт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Центральная, д. 36, с.  Бирюля, р-н. Майминский, Республика Алтай) к обществу с ограниченной  ответственностью «Строительная компания БЗМИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, ул. Крупской, д. 173, литер А, г. Барнаул, край Алтайский)  

о взыскании неустойки за период с 21.05.2021 года по 06.12.2021 года в сумме  135540 рулей 14 копеек.  

В судебном заседании участвуют: 

от истца – ФИО2 представитель по доверенности от 21.02.2022, сроком на  три года, диплом рег.номер 1282 от 25.06.2010;  

от ответчика – не явился, уведомлен. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

первоначальные исковые требования общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания БЗМИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, ул. Крупской, д. 173, литер А, г. Барнаул, край Алтайский) удовлетворить  в части.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Центральная, д. 36, с. Бирюля, р-н. Майминский,  Республика Алтай) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания БЗМИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул.  Крупской, д. 173, литер А, г. Барнаул, край Алтайский) неустойку в сумме 17116  (семнадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 75 копеек, судебные расходы по уплате  государственной пошлины в сумме 684 рубля 63 копейки  

В остальной части первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания БЗМИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Крупской, д. 173, литер  А, г. Барнаул, край Алтайский) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Алтай Резорт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Центральная, д. 36, с.  Бирюля, р-н. Майминский, Республика Алтай) неустойку в сумме 135540 (сто тридцать  пять тысяч пятьсот сорок) рублей 14 копеек, судебные расходы по уплате  государственной пошлины в сумме 5066 (пять тысяч шестьдесят шесть) рублей.  

В результате зачета первоначальных и встречных требований взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания БЗМИ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Крупской, д. 173, литер А, г. Барнаул, край  Алтайский) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Центральная, д. 36, с. Бирюля, р-н.  Майминский, Республика Алтай) неустойку в сумме 118423 (сто восемнадцать тысяч  четыреста двадцать три) рубля 39 копеек, судебные расходы по уплате государственной  пошлины в сумме 4381 (четыре тысячи триста восемьдесят один) рубль 37 копеек.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная  компания БЗМИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Крупской, д. 173, литер  А, г. Барнаул, край Алтайский) излишне уплаченную государственную пошлину в  сумме 9272 (девять тысяч двести семьдесят два) рубля.  

Выдать справку. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Центральная, д. 36, с. Бирюля, р-н. Майминский,  

Республика Алтай) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную  пошлину в сумме 20 (двадцать) рублей.  

Выдать справку. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный  суд Республики Алтай.  

Решение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если оно  было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если  арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Ф. Кириченко