1133/2021-8706(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-10514/2020

г. Оренбург

28 января 2021 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Третьякова  Н.А. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело  

по исковому заявлению администрации муниципального образования  город Новотроицк (г.Новотроицк, Оренбургская область, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Новотроицкая производственно-строительная компания»  (г.Новотроицк, Оренбургская область, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании неустойки в размере 715,29 руб.  

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Новотроицкая производственно-строительная компания»  (г.Новотроицк, Оренбургская область, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к администрации муниципального образования город  Новотроицк (г.Новотроицк, Оренбургская область, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) о взыскании штрафа в размере 13 179 руб. 44 коп.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования администрации муниципального образования  город Новотроицк к обществу с ограниченной ответственностью  «Новотроицкая производственно-строительная компания» удовлетворить  частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новотроицкая  производственно-строительная компания» в пользу администрации  муниципального образования город Новотроицк неустойку в размере 525  руб. 74 коп.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

2. Встречные исковые требования общества с ограниченной  ответственностью «Новотроицкая производственно-строительная компания»  к администрации муниципального образования город Новотроицк  удовлетворить частично.  

Взыскать с администрации муниципального образования город  Новотроицк в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Новотроицкая производственно-строительная компания» неустойку в  размере 11909 руб. 77 коп., а также судебные расходы по оплате  государственной пошлины в размере 1807 руб.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

3. В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с  администрации муниципального образования город Новотроицк в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Новотроицкая  производственно-строительная компания» неустойку в размере 11 384 руб.  03 коп., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в  размере 1807 руб.  

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Новотроицкая производственно-строительная компания» в доход  федерального бюджета государственную пошлину по первоначальному иску  в размере 1470 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Оренбургской области.  

Судья Н.А.Третьяков 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 22.06.2020 11:39:31

 Кому выдана Третьяков Николай Анатольевич