9_1394715  

 

Арбитражный суд Сахалинской области 

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, 

www.sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А59-6515/2021

27 декабря 2022 года

город Южно-Сахалинск

 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе председательствующего  судьи Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, зарегистрировано 05.09.2013, ул. Крюкова Д.Н. д. 53 оф. 210, г.  Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693020) к обществу с ограниченной  ответственностью «Сахалинская строительно-монтажная инвестиционная компания»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрировано 13.08.2014, пр-кт  Коммунистический д. 41 оф. 29, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693020) о  взыскании 15 124 288,91 рубль (с учетом уточнения иска),  

встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская  строительно-монтажная инвестиционная компания» о взыскании с общества с  ограниченной ответственностью «Ресурс» 7 468 839,77 рублей убытков и 16 877 725,41  рубль неустойки за просрочку выполнения работ по договору генподряда от 20.06.2019   № 8/2019,  

при участии представителей: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 14.03.2022 года (личность  удостоверена по паспорту, представлена копия диплома),  

от ответчика – не явился, уведомлен, 

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск ООО «Ресурс» удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская  строительно-монтажная инвестиционная компания» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Ресурс» 15 124 288 рублей 91 копейку задолженности по договору  генподряда от 20.06.2019 № 8/2019.  

Встречный иск ООО Сахалинская строительно-монтажная инвестиционная  компания» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская строительно-монтажная  инвестиционная компания» 127 799 рубль 41 копейку пени за просрочку выполнения  работ по КС-3 актам № 14 от 05.09.2020 года и № 15 от 10.09.2020 года, а также 752 рубля  61 копейку судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 158 552  рубля 02 копейки.  

В остальной части в удовлетворении встречного иска отказать. 

Произвести зачет удовлетворенных первоначальных и встречных требований, в  результате которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская  строительно-монтажная инвестиционная компания» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Ресурс» 14 995 736 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто  пять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 89 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская  строительно-монтажная инвестиционная компания» в федеральный бюджет 43 358 рублей  государственной пошлины.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Сахалинской области.  

Решение сторонам не направлять. 

Судья О. А. Портнова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.12.2021 19:18:47

Кому выдана Портнова Оксана Александровна