1033/2021-251615(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г. Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846)207-55-15 http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

19 августа 2021 года Дело № А55-6222/2021  

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Хмелева С.П. рассмотрев в судебном заседании 12-19 августа 2021 года Общества с ограниченной ответственностью "РусКомПолимер" к Обществу с ограниченной ответственностью "Инфо Тех" 

о взыскании задолженности по договору № 50 от 22.10.2019 в размере 5 945 490руб.  92коп., пеней в размере 232 180руб. 23коп.  

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью  «Инфо Тех»  

к Обществу с ограниченной ответственностью "РусКомПолимер"  

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда   № 50 от 22.10.2019 за период с 26.12.2019 по 14.05.2021 в размере 6 161 882руб. 74коп.  третьи лица: Акционерное общество «ГосНИИмаш»  

при участии в судебном заседании, протокол которого вела до перерыва помощник судьи Покровская М.В., после перерыва секретарь судебного заседания Газиева Р.А.: 

от истца – ФИО1, доверенность от 01.07.2021 № 18; ФИО2,  доверенность от 18.08.2021 № 19 (представитель),  

от ответчика – ФИО3, доверенность от 18.05.2020 (представитель),  

Руководствуясь ст. 167-171, 180, 181, ч. 1 ст. 259, ч.3  ст.319 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Инфо Тех» в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «РусКомПолимер» 659 794 руб. 55 коп, из  которых: 459 071 руб. 83 коп. задолженность по Договору подряда № 50 от  22.10.2019г,, 200 722 руб. 72 коп. неустойка за нарушение сроков оплаты выполненных  работ за период с 14.04.2020г. по 12.08.2021г., а также расходы по уплате  государственной пошлины в  

размере 5 734 руб. 26 коп. В остальной части иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «РусКомПолимер» в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «Инфо Тех» неустойку за  нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда № 50 от 22.10.2019г. за  период с 27.01.2021г. по 17.06.2021г. в размере 1 957 466 руб. 11 коп., а также расходы  по уплате государственной пошлины в размере 18 385 руб. 66 коп.  

В остальной части отказать.  

В результате зачета взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «РусКомПолимер» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Инфо Тех»  1 310 322 руб. 96 коп.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный  апелляционный суд, г. Самара, в течение месяца, с направлением апелляционной  жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / С.П. Хмелев