Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А15-8987/2023

28 октября 2025 года

г.Махачкала

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Оруджева Х.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Магомедовой А.Р.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Строй-Контроль-Гарант" (ИНН 

<

***>) к АО "Махачкалинский морской торговый порт" (ИНН 

<

***>) 

о признании недействительным односторонний отказ от договора подряда от 19.01.2023 № 142/22-ЗП,  

об обязании принять выполненные работы по договору подряда от 19.01.2023 № 142/22-ЗП по текущему ремонту на четвертом этаже административного здания АО «ММТП», расположенного по адресу: 

<

...>, объемом, видами и стоимостью согласно актам о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2 от 03.08.2023 №№ 1,2,3 и справке унифицированной формы № КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат от 03.08.2023,  

о взыскании 6745240,87 руб., в том числе задолженности по договору подряда от 19.01.2023 № 142/22-ЗП в размере 3749439,06 руб. и неустойки (пени) за нарушение сроков оплаты выполненных работ в размере 2995801,81 руб. за период с 08.08.2023 по 14.10.2025 с продолжением начисления неустойки по день фактической оплаты задолженности (с учетом уточнений),  

руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить частично.  

 Признать недействительным односторонний отказ АО "Махачкалинский морской торговый порт" (ИНН 

<

***>) от исполнения договора подряда от 19.01.2023 № 142/22-ЗП, оформленный уведомлением от 07.09.2023 № 894.  

 Взыскать с АО "Махачкалинский морской торговый порт" (ИНН 

<

***>) в пользу ООО "Строй-Контроль-Гарант" (ИНН 

<

***>) 1250361,56 руб., в том числе основной долг по договору подряда от 19.01.2023 № 142/22-ЗП в размере 712051 руб. и пени в размере 538310,56 руб. за период с 20.09.2023 по 14.10.2025 с дальнейшим начислением пени на  

сумму основного долга (712051 руб.) из расчета 0,1% за каждый день просрочки, начиная с 15.10.2025 по день фактической оплаты суммы долга.   

 В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.  

 Взыскать с АО "Махачкалинский морской торговый порт" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 16515,30 руб. государственной пошлины по иску.  

 Взыскать с ООО "Строй-Контроль-Гарант" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 46210,9 руб. государственной пошлины по иску.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в тот же срок в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Ессентуки Ставропольского края), через Арбитражный суд Республики Дагестан.  

Судья Х.В. Оруджев