63/2024-46734(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-57/2024

г. Новосибирск

15 февраля 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании  дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление «Сибирь» (ОГРН 

<

***>), г. Бердск,  

к администрации Сузунского района (ОГРН 

<

***>), рабочий  поселок Сузун,  

о взыскании неустойки по муниципальному контракту 

 № 085160000682000039 от 01.04.2021 в размере 360 937 рублей 25 копеек,  расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей,  

при участии представителей: 

истца – ФИО2, доверенность № 7 от 28.12.2023, диплом, паспорт;  ответчика – ФИО3, доверенность № 44 от 15.07.2021, диплом, паспорт,  

руководствуясь статьями 104, 106, 110, 167 – 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с администрации Сузунского района в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление  «Сибирь» неустойку в размере 360 937 рублей 25 копеек, расходы по оплате  государственной пошлины по иску в размере 10 219 рублей, расходы на  оплату услуг представителя в размере 20 000 рублей.  

В остальной части в удовлетворения требования о взыскании расходов  на оплату услуг представителя отказать.  

 Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление «Сибирь» из федерального бюджета  государственную пошлину по иску в размере 1 000 рублей.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с  момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня  его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Д.В. Гребенюк