АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

г. Воронеж Дело № А14-15554/2020  « 28 » декабря 2020 года  

Судья Арбитражного суда Воронежской области Стеганцев А.И.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Дорожное строительство и  ремонт», Московская область, г. Пушкино  

(ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВ», Воронежская  область Семилукский район, р.п. Латная  

(ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности, неустойки 

Руководствуясь ст.ст. 65, 110, 163, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью НОВЫЕ  ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВ», Воронежская  область Семилукский район, р.п. Латная (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Дорожное строительство и ремонт», Московская область, г. Пушкино  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) предварительную оплату в  размере 2 500 000 руб., неустойку за период с 14.11.2017 по 13.02.2020 в  размере 2 055 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в  сумме 45 775 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Дорожное  строительство и ремонт», Московская область, г. Пушкино (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 3 125 руб.  излишне уплаченной государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его  принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение  двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд  Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд,  принявший решение.  

Судья А.И. Стеганцев