100513_4484634 

 

 Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

  город Пермь  

23.08.2023 года Дело № А50-2894/22 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Овчинниковой С.А.  при ведении протокола помощником судьи Ивановой Ю.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску акционерного общества «Уралмостострой» (450006, 

<

...> ОГРН: 

<

***>  ИНН: 

<

***>)  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания «Зеленый город» (198216, 

<

...>, Лит Е, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 1 100 000 руб. 

по встречному иску ООО Строительно-производственная компания  «Зеленый город»  

к акционерному обществу «Уралмостострой» о взыскании 3 882 567 руб. 19 коп. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении первоначальных исковых требований акционерного  общества «Уралмостострой» о взыскании неустойки в сумме 1 100 000 руб.  отказать.  

Вернуть акционерному обществу «Уралмостострой» (ОГРН:  

<

***> ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета излишне  уплаченную по платежному поручению № 871 от 08.02.2022 госпошлину по  иску в сумме 149268 руб. (сто сорок девять тысяч двести шестьдесят восемь  рублей).  

В удовлетворении встречных исковых требований общества с  ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания  «Зеленый город» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании  неустойки в сумме 3 882 567 руб. 91 коп. отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания «Зеленый город» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) в пользу акционерного общества «Уралмостострой» (ОГРН:  

<

***> ИНН: 

<

***>) расходы на оплату услуг эксперта в сумме  70000 руб. (семьдесят тысяч рублей).  

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания «Зеленый город» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному  поручению № 2299 от 29.04.2022 госпошлину по иску в сумме 125 руб. (сто  двадцать пять рублей).  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Пермского края.  

 Судья С.А. Овчинникова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 17.02.2023 7:14:00

Кому выдана ОВЧИННИКОВА СВЕТЛАНА 

 АЛЕКСАНДРОВНА