АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000

http://fasszo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

21 марта 2024 года

Дело №

А42-6765/2023

 

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе судьи Власовой М.Г.,           

рассмотрев 21.03.2024 кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Омега Строй» на решение Арбитражного суда Мурманской области от 25.09.2023 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2023 по делу № А42-6765/2023,

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Велес», адрес: 183031,                 

<

...>, ОГРН 

<

***>,        ИНН 

<

***> (далее – Общество), обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Омега Строй», адрес: 184209, 

<

...> влд. 18, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее – Компания), о взыскании 535 000 руб. неустойки за просрочку оплаты работ, выполненных на основании договора от 30.11.2021 № 30/11-2021 с 26.02.2022 до 27.09.2022, 25 000 руб. расходов на оплату услуг представителя. 

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Решением суда от 18.09.2023, принятым в виде резолютивной части, иск удовлетворен в части взыскания с Компании в пользу Общества 85 000 руб. неустойки и 4878 руб. в возмещение судебных расходов; в остальной части иска отказано. Мотивированное решение изготовлено 25.09.2023. 

Постановлением апелляционной инстанции от 27.12.2023 решение суда от 25.09.2023  оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе Компания, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить обжалуемые судебные акты, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Согласно части 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде кассационной инстанции судьей единолично без вызова сторон.

Стороны надлежащим образом извещены о принятии кассационной жалобы к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон.

Законность обжалуемых судебных  актов проверена в кассационном порядке.

Как установлено судами, Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) 30.11.2021 заключили договор № 30/11-2021 (далее – Договор) на выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания механических мастерских, расположенных по адресу: 

<

...>.

Стоимость работ по Договору составляет 2 500 000 руб. (пункт 3.1 Договора).

Расчет за выполненные работы производится заказчиком после окончания работ и подписания акта приемки выполненных работ не позднее 5 (пяти) календарных дней, на основании выставленного счета подрядчика (пункт 3.4 Договора). 

Согласно пункту 4.1 Договора, срок выполнения работ с 30.11.2021 по 20.02.2022.

Как указал истец, 20.02.2022 работы были сданы ответчику, о чем между сторонами подписан акт № 5, при этом оплата по Договору была произведена заказчиком только 27.09.2022 (платежное поручение № 958), то есть с нарушением срока, установленного пунктом 3.4 Договора.

Пунктом 6.3 Договора предусмотрена ответственность заказчика за просрочку обязательства по оплате принятых работ в размере 0,1% от стоимости работ, согласно пункту 3.1 Договора, за каждый день просрочки.

В связи с допущенным заказчиком нарушением срока оплаты выполненных работ, истец, исходя из периода просрочки с 26.02.2022 по 27.09.2022, начислил неустойку, размер которой составил 535 000 руб.

Общество направило в адрес Компании претензию, с требованием оплаты начисленной неустойки, оставленную без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Общества в суд с иском. 

Суды удовлетворили иск частично.

Изучив материалы дела и проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В пункте 1 статьи 740 ГК РФ указано, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьей 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Как следует из пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Факт выполнения Обществом работ и их стоимость подтверждены Договором, актом приемки выполненных работ от 20.02.2022 № 5, подписанным сторонами без замечаний и возражений, а также платежным документом от 27.09.2022.

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Статьей 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Общество начислило Компании договорную неустойку за нарушение срока оплаты выполненных работ.

Представленный истцом расчет неустойки был проверен судами и откорректирован с учетом мораторного периода, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», в связи с чем признан подлежащим взысканию за период с 26.02.2022 по 31.03.2022 в размере 85 000 руб.

Расходы на представителя взысканы в размере 2701 руб. Суд признал, данную сумму отвечающей критериям разумности, балансу интересов сторон и соблюдению принципа соразмерности взыскания расходов нарушенному праву.

Подателем жалобы в обоснование отмены обжалуемых судебных актов указывается на допущенное судами нарушение пункта 2 части 5 статьи 227 АПК РФ, поскольку в материалы дела представлены противоречащие друг другу доказательства, требующие дополнительного исследования, что, по мнению заявителя, является основанием для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Названный довод подлежит отклонению в силу следующего.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» (далее – Постановление № 10), при принятии искового заявления к производству суд решает вопрос о том, относится ли дело к категориям дел, указанным в частях 1 и 2 статьи 227 АПК РФ.

В соответствии с пунктом 31 Постановления № 10 переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства осуществляется судом по своей инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, при наличии оснований, предусмотренных частью 5 статьи 227 АПК РФ.

Часть 5 статьи 227 АПК РФ содержит перечень оснований для рассмотрения дела по общим правилам искового производства, одним из которых является необходимость выяснения дополнительных обстоятельств или исследования дополнительных доказательств, а также проведение осмотра и исследования доказательств по месту их нахождения, назначения экспертизы или заслушивания свидетельских показаний.

Установление обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу, и осуществляется им на основании анализа совокупности имеющихся в материалах дела доказательств, оценки возможности правильного разрешения спора без выяснения дополнительных обстоятельств или исследования дополнительных доказательств.

В рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции не выявил обстоятельств, препятствующих рассмотрению настоящего дела в порядке упрощенного производства, с указанием на то, что представленных в материалы дела доказательств достаточно для принятия соответствующего судебного акта, в связи с чем правомерно рассмотрел его в указанном порядке.

Исходя из вышеизложенного, рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не препятствовало представлению ответчиком доказательств в обоснование своих доводов и возражений касающихся обстоятельств дела.

Также податель жалобы указывает на то, что вывод судов о подтверждении факта выполнения работ представленным истцом в материалы дела актом является не основанным на фактических обстоятельствах спора, обращая внимание при этом на форму его составления.

Названный довод подлежит отклонению, в силу того, что законом не установлены требования к форме акта приемки выполненных работ. В данном случае оспариваемый акт подписан сторонами, скреплен оттисками печатей организаций и оплачен ответчиком. О фальсификации подписи или печати Компании, оттиск которой нанесен на спорный акт, ответчик не заявлял (статья 161 АПК РФ), доказательств незаконного выбытия печати ответчика из его владения не представил (статья 65 АПК РФ).

Таким образом, судами обоснованно признаны заявленные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.

Суд кассационной инстанции не находит оснований для иной оценки выводов судов применительно к установленным ими обстоятельствам дела.

Приводимые ответчиком в кассационной жалобе доводы не свидетельствуют о существенном нарушении судами норм материального и процессуального права, не содержат фактов, которые не проверены и не учтены при рассмотрении дела, имели бы значение для вынесения судебных актов по существу, влияли на их обоснованность и законность, либо опровергали выводы судов.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

п о с т а н о в и л:

решение Арбитражного суда Мурманской области от 25.09.2023 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2023 по делу № А42-6765/2023 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Омега Строй»  - без удовлетворения.

 

Судья

М.Г. Власова