Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А50-5641/24

22 апреля 2024 года

город Пермь

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Ивановой Ю.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шустовой  К.А.,  

рассмотрев дело по иску Федерального казенного учреждения «Управление  федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного  агентства» (614000, 

<

...>,  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Региональная  строительная компания» (108813, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский,  Московский г., Московская ул., д. 3, помещ. 5/1, ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки по государственному контракту № 59/23 от 01.07.2023  г. в сумме 2 000 000 руб. 00 коп.  

Руководствуясь статьями 168-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональная  строительная компания» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных  дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 400 000 руб. 00 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональная  

строительная компания» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края  

Судья  Ю.А. Иванова