41/2018-227859(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

11 октября 2018 года Дело № А55-18661/2018  

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Коршиковой Е.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Новокуйбышевского муниципального бюджетного учреждения по обеспечению 

функционирования учреждений образования "Центр-Сервис"  к Обществу с ограниченной ответственностью "Промышленное строительство и  

проектирование" 

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по контракту № 204-07/17  от 01.08.2017  

при участии 

от истца - ФИО2, доверенность от 10.01.2018; ФИО3, доверенность от  02.10.2018;  

от ответчика - ФИО4, доверенность от 29.06.2018 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Промышленное строительство и  проектирование" в пользу Новокуйбышевского муниципального бюджетного учреждения  по обеспечению функционирования учреждений образования "Центр-Сервис" 3 626 852  руб. 67 коп. неустойки.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Промышленное строительство и  проектирование" в доход федерального бюджета 41 134 руб. 00 коп. государственной  

пошлины.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской  области.  

Судья / Е.В. Коршикова