12_15051818 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-81748/15-117-634

г. Москва

31 января 2017 года

Арбитражный суд в составе:  

Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1 рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению 

Компании с ограниченной ответственностью "ЛИЕДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"  (ИНН 

<

***>)  

к 1) Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания  "АЛЬЯНССТРОЙМОНТАЖ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 2) Обществу с  ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИ" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

третье лицо: ООО «Ай Си Эйч Групп» 

о взыскании задолженности по договорам строительного подряда в размере 106 237 653  руб. 89 коп.  

в заседании приняли участие: 

от истца: ФИО2 (доверенность от 28 января 2016 г.), ФИО3  (доверенность от 26 сентября 2016 г.),  

от ответчика: 1) ФИО4 (доверенность № 01-05 от 05 декабря 2016 г.), ФИО5 (конкурсный управляющий на основании решения суда по делу № А40-168593/16- 36-261Б от 20 октября 2016 г.), 2) ФИО6 (доверенность № 1/27 от 27 ноября 2015  г.),  

от третьего лица: ФИО7 (доверенность № 05/07/16 от 07 ноября 2016 г.),  

РЕШИЛ:

Взыскать солидарно с Общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания «АльянсСтройМонтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) и с Общества с ограниченной ответственность «Строй-сити» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Компании с ограниченной  ответственностью «ЛИЕДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ИНН 

<

***>) суммы  оплаченных, но неотработанных авансовых платежей в размере 45.945.736 (сорок пять  миллионов девятьсот сорок пять тысяч семьсот тридцать шесть) руб. 19 коп., неустойку  в размере 31.702.557 (тридцать один миллион семьсот две тысячи пятьсот пятьдесят  семь) руб. 96 коп., расходы, связанные с выплатой Покупателям неустойки в размере  28.838.910 (двадцать восемь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот  десять) руб. 96 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «АльянсСтройМонтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Компании с ограниченной ответственностью «ЛИЕДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»  

(ИНН 9909131568) расходы по оплате государственной пошлины в размере 100.000  (сто тысяч) руб.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственность «Строй-сити» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Компании с ограниченной  ответственностью «ЛИЕДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ИНН 

<

***>)  расходы по оплате государственной пошлины в размере 100.000 (сто тысяч) руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в  течении одного месяца со даты его принятия.  

Судья: А.С.Чадов