224_3297580 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А50-7583/2019

11 марта 2021 года

г. Пермь

 

Арбитражный суд Пермского края  

в составе судьи Кудиновой О.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному иску общества с  ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма  "Верхнекамье" (ОГРН 

<

***> / ИНН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью "Трест "Уралстальконструкция - СМУ 7"  (ОГРН 

<

***> / ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности,  неустойки, убытков, неосновательного обогащения  

по встречному исковому заявлению о взыскании неустойки,  

с привлечением третьих лиц – общество с ограниченной ответственностью  "Спецавтоматика" (ОГРН 

<

***> / ИНН 

<

***>); общество с  ограниченной ответственностью "Стройресурс" (ОГРН 

<

***> / ИНН  

<

***>), акционерное общество "Уралкалий" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

1. Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

 Расторгнуть договор строительного субподряда № 22СП от 27.07.2017.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Трест  "Уралстальконструкция - СМУ 7" (ОГРН 

<

***> / ИНН 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная  фирма "Верхнекамье" (ОГРН 

<

***> / ИНН 

<

***>) 11 800 950  руб. 93 коп., задолженности, 11 800 950 руб. 93 коп. неустойки с  продолжением ее начисления начиная с 04.03.2021 по день фактического  

исполнения обязательства по выплате суммы задолженности, 1 098 627 руб.  60 коп. денежных средств, 61 425 руб. убытков, 189 671 руб. судебных  расходов по оплате государственной пошлины.  

 В удовлетворении остальной части первоначальных исковых  требований отказать.  

2. Встречные исковые требования оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Пермского края.  

Судья О.В.Кудинова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 04.08.2020 7:19:20

 Кому выдана Кудинова Оксана Викторовна