АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-12610/2018

28 ноября 2019 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Белоус М.А., при ведении  

протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем  

судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании  

материалы дела по исковому заявлению: Общества с ограниченной ответственностью  

«3D-Строй Юг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Интерстар-Ресурс-Сервис» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), 

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  

относительно предмета спора – ООО «Витрата», временного управляющего ФИО2  

Виталия Владимировича о взыскании задолженности, по встречному исковому заявлению: 

Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

к Обществу с ограниченной ответственностью «3D-СТРОЙ ЮГ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки в размере 1 171 231,41 руб., при участии в судебном заседании: 

от ответчика по первоначальному иску (от истца по встречному иску) – ФИО3  

В., по доверенности № б/н от 01.10.2019, в отсутствие иных сторон, 

Руководствуясь ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд   

РЕШИЛ:

1. Исковые требования по первоначальному иску удовлетворить. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР- РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «3D-СТРОЙ  ЮГ» 877 861,37 руб. основного долга по договору подряда № 9200-490П/17 .  

3. Исковые требования по встречному иску удовлетворить. 

4. Взыскать Общества с ограниченной ответственностью «3D-СТРОЙ ЮГ» в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС»  неустойку 950 720,26 руб., в том числе 921 484,03 руб. по договору подряда № 9200490П/17 неустойки за период с 25.10.2018 г. по 04.06.2018 г., неустойки по  дополнительному соглашению № 1 от 19.04.2017 г. к договору подряда № 9200-490П/17  за период с 12.07.2017 г. по 31.10.2018 г. в сумме 29 136,23 руб.  

5. Произвести зачет денежных взысканий по первоначальному и встречному  иску, взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «3D-СТРОЙ ЮГ» в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС»  неустойки 72 858,89 руб.  

6. Взыскать с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в доход федерального  бюджета государственную пошлину 20 557 руб.  

7. Взыскать с ООО «3D-СТРОЙ ЮГ» в доход федерального бюджета  государственную пошлину 22 014 руб.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение  двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом  апелляционной инстанции.  

Судья М.А. Белоус