АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-25279/2023

07 ноября 2023 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 30 октября 2023 года Полный текст решения изготовлен 07 ноября 2023 года. 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.В. Зориной, при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Д.С. Зилинской, рассмотрел в судебном  заседании дело № А60-25279/2023 по иску Федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного  хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Климат  Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки в сумме 29 556  руб. 18 коп.  

В судебном заседании принял участие представитель истца ФИО1  (доверенность от 06.07.2023).  

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены  надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и  месте судебного заседания на сайте суда.  

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.  Отводов суду, ходатайств не заявлено.  

Истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с  ограниченной ответственностью «Климат Строй» о взыскании неустойки в сумме 29 556  руб. 18 коп.  

Определением суда от 22.05.2023 дело назначено к рассмотрению в порядке  упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ). Ответчику предложено  представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено  представить доказательства в обоснование своих доводов.  

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд пришел к выводу  о том, что имеется основание для рассмотрения дела по общим правилам искового  производства, предусмотренное частью 5 статьи 227 АПК РФ, а именно необходимо  выяснить факт оплаты работ и устранения недостатков.  

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд в соответствии с частью 5  статьи 227 АПК РФ считает необходимым перейти к рассмотрению дела по общим правилам  искового производства.  

08.09.2023 от истца поступило ходатайство о приобщении дополнительных  документов.  

 

Истец в предварительном судебном заседании требования поддержал.  

Ответчик явку не обеспечил. 

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение всех вынесенных  

в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном  

заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к  

судебному разбирательству. 

Определением от 26.09.2023 назначено основное судебное заседание.  

Истец в судебном заседании заявил ходатайство о приостановлении производства по  

настоящему делу до установления правопреемников ответчика.  

Ходатайство судом рассмотрено и отклонено, поскольку отсутствуют основания для  

приостановления производства по делу. Истец требования поддержал. Ответчик явку не обеспечил, отзыв не представил. Рассмотрев материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, между Федеральным государственным бюджетным  образовательным учреждением высшего образования Уральским институтом управления -  филиала РАНХиГС (далее – Заказчик, истец) и Обществом с ограниченной  ответственностью «КЛИМАТ СТРОЙ» (далее – Подрядчик, ответчик) был заключен  договор от 17.01.2020 № 03621000426190000270001 на выполнение работ по капитальному  ремонту здания по адресу: 

<

...>, литер  Б. (замена оконных блоков . Этаж 5. Помещение № 6,9, Помещение № 10) (далее – Договор).  

Согласно п. 2.1. Договора цена договора составляет 274 722 (Двести семьдесят четыре  тысячи семьсот двадцать два) руб. 06 коп., в т.ч. НДС 45 787,01 руб.  

В силу п. 6.2. Договора общий срок выполнения работ по настоящему договору: в  течение 20 рабочих дней с момента заключения договора. Подрядчик должен согласовать с  Заказчиком график выполнения работ перед началом выполнения работ.  

Сложившиеся между сторонами отношения квалифицируются как правоотношения по  выполнению подрядных работ для государственных/муниципальных нужд, которые  регулируются параграфами 1, 3 Главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – ГК РФ) и положениями Федерального Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд» (далее - Закон о контрактной системе, Закон № 44 - ФЗ).  

По смыслу статьи 768 Гражданского кодека Российской Федерации к отношениям по  муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд  применяются положения Гражданского кодекса РФ, в части, не урегулированной им – закон  о подрядах для государственных или муниципальных нужд.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации  по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для  государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные,  проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и  непроизводственного характера работы и передать их государственному или  муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется  принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.  

Сущность муниципального контракта как правовой формы удовлетворения  государственных нужд, опосредующих реализацию публичных интересов в определенной  сфере, обуславливает создание такого правового режима размещения заказов, который, в  отличие от классических гражданско-правовых конструкций, призван обеспечить  

 

достижение цели эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных  источников финансирования (пункт 1 статьи 1 Закон № 44-ФЗ).  

Истец просит взыскать с ответчика штраф, начисленный в порядке п. 7.7. Договора в  сумме 27 472 руб. 21 коп.  

Частью 4 статьи 34 Закона 44-ФЗ установлено, что в контракт включается  обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя)  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.  

В отличие от пени, которая в силу части 7 статьи 34 Закона о контрактной системе  начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего  после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и  устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на  дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены  контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,  предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,  исполнителем), штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за  исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.  Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в  порядке, установленном Правительством Российской Федерации (часть 8 статьи 34 Закона о  контрактной системе).  

Таким образом, начисление пени и штрафа предусмотрено за разные нарушения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств и имеют различный размер,  устанавливаемый в контракте.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042  утверждены Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего  исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением  просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,  исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом.  

Согласно пункту 3 Правил № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего  исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных  контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного  обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде  фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев,  предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил): 10 процентов цены контракта (этапа) в случае,  если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. руб. (подп. "а"); 5 процентов цены  контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. руб. до 50 млн.  руб. включительно (подп. "б") и т.д.  

В соответствии с п. 7.7. Договора, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего  исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением  просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства)  предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10% цены Договора  27 472 руб. 21 коп.2 , за исключением обязательств, не имеющих стоимостного выражения.  

Факт ненадлежащего исполнения ответчиком условий договора подтверждается  материалами дела.  

Расчет штрафа судом проверен и признан верным. 

 

Ходатайств о снижении размера штрафа в порядке ст. 333 ГК РФ не поступало.  

При таких обстоятельствах, требование ответчика о взыскании с истца штрафа  подлежит удовлетворению в полном объеме в сумме 27 472 руб. 21 коп.  

Кроме того, истец просит взыскать неустойку за просрочку выполнения работ в сумме  2 083 руб. 97 коп.  

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой  (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма,  которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об  уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

На основании норм статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации  соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы  основного обязательства.  

В соответствии с п. 7.3. Договора, в случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об  уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты  пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных  Договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если  законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.  

Должник (покупатель) не считается просрочившим, пока обязательство не может быть  исполнено вследствие просрочки кредитора в соответствии с пунктом 3 статьи 405, пунктом  1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Согласно пункту 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации должник  не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие  просрочки кредитора.  

В силу пункта 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор  считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее  исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми  актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до  совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.  

Кредитор считается просрочившим также в случаях, указанных в пункте 2 статьи 408  настоящего Кодекса.  

Просрочка выполнения работ подтверждена материалами дела (ст. 65 АПК РФ).  

Нарушение ответчиком обязательств подтверждено документально, доказательств  просрочки исполнения обязательств вследствие просрочки кредитора либо по независящим  от ответчика причинам, из материалов дела не усматривается, иного суду не представлено и  не доказано (ст. 65 АПК РФ). Таким образом, суд не усматривает оснований для применения  ст. 405, 406 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Расчет неустойки судом проверен и признан верным. Ответчиком контррасчет не представлен. 

При таких обстоятельствах с ответчика в пользу истца подлежит взысканию  неустойка в сумме 2 083 руб. 97 коп.  

Поскольку требования истца удовлетворены в полном объеме, судебные расходы по  уплате государственной пошлины на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации в размере 2 000 руб. 00 коп. подлежат взысканию с ответчика  в пользу истца.  

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Климат Строй» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного  хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) штрафные санкции в сумме 29 556 руб. 18 коп.  

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Климат Строй» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного  хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в возмещение расходов по уплате государственной  пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 2 000 руб.  

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную  силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через  арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана  посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в  сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию  о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте  Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.  

5. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его  ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда  можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе  «Дополнение».  

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в  назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет  направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о  вручении.  

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная  жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства)  исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В  этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа  будет размещена в карточке дела «Дополнение».  

Судья Н.В. Зорина Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 27.01.2023 3:55:00 

Кому выдана Зорина Наталья Владимировна