53/2023-69632(1) 

 

ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09 e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

г. Тула  

26.06.2023 Дело № А09-983/2023  

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Суркова Д.Л.,  рассмотрев в порядке упрощенного производства апелляционную жалобу комитета по  жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации на решение  Арбитражного суда Брянской области от 31.03.2023 по делу № А09-983/2023 (судья  Кокотова И.С.), принятое в порядке упрощенного производства по исковому заявлению  комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации  

(г. Брянск, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «КРОНА» (г. Брянск, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании 32 640 руб. 10 коп.,   

УСТАНОВИЛ:

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации  (далее – комитет) обратился в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением  к обществу с ограниченной ответственностью «КРОНА» (далее – общество) о взыскании  32 640 руб. 10 коп. пени за нарушение сроков выполнения работ в рамках  муниципального контракта от 11.04.2022 № 0127300013122000118_123266.  

По результатам рассмотрения дела в упрощенном порядке судом первой инстанции  20.03.2023 принято решение в виде резолютивной части, согласно которому исковые  требования оставлены без удовлетворения.  

31.03.2023 судом изготовлено мотивированное решение.  

В апелляционной жалобе комитет просит решение отменить, исковые требования  удовлетворить. Оспаривая судебный акт, заявитель ссылается на то, что часть 42.1 статьи  112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –  Закон № 44-ФЗ) не содержит сведений о списании неустойки для контрактов  неисполненных или не надлежаще исполненных в 2022 году, в связи с чем применение  

постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 в  рассматриваемом споре неправомерно.  

Определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.04.2023  апелляционная жалоба принята к производству и назначена к рассмотрению судьей  единолично без проведения судебного заседания, без извещения лиц, участвующих в деле,  о времени и месте проведения судебного заседания (с учетом разъяснений, данных в  пунктом 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от  18.04.2017 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского  процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»).  

Изучив материалы дела, рассмотрев апелляционную жалобу, проверив законность  обжалуемого судебного акта в пределах доводов апелляционной жалобы, арбитражный  апелляционный суд полагает, что решение суда не подлежит отмене по следующим  основаниям.  

Как видно из материалов дела, 11.04.2022 между комитетом (муниципальный  заказчик) и обществом (подрядчик) заключен муниципальный контракт  

 № 0127300013122000118_123266 на выполнение работ. В пункте 2.1 контракта стороны установили сроки выполнения работ: в течение 

90 календарных дней с даты заключения муниципального контракта; в пункте 2.5 срок  исполнения контракта: с 11.04.2022 по 12.08.2022.  

Цена контракта является твердой и составляет 3 840 355 руб. 62 коп. 

Дополнительным соглашением № 4 от 26.10.2022 цена контракта уменьшена до  3 787 414 руб. 28 коп.  

В рамках указанного муниципального контракта подрядчиком выполнены работы  на сумму 3 787 414 руб. 28 коп., что подтверждается справками о стоимости выполненных  работ и затрат № 1 от 08.06.2022, № 2 от 16.08.2022, № 3 от 13.10.2022 и актами о  приемке выполненных работ № 1 от 08.06.2022, № 2 от 08.06.2022, № 3 от 16.08.2022, № 4  от 16.08.2022, № 5 от 13.10.2022, № 6 от 13.10.2022, № 7 от 13.10.2022.  

В связи с нарушением установленных контрактом сроков выполнения работ, истец  претензией № 25/16-7888 от 01.11.2022 потребовал от ответчика уплатить пеню.  

Полученная ответчиком претензия оставлена без ответа и удовлетворения, что  послужило основанием для обращения комитета в арбитражный суд с исковым  заявлением.  

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд области правомерно  руководствовался следующим.  

Спорные правоотношения сторон возникли в рамках исполнения контракта на  выполнение подрядных работ для государственных нужд, правовое регулирование  которого предусмотрено главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –  ГК РФ) и Законом № 44-ФЗ.  

В силу пункта 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному  контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных  нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со  строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного  характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а  государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и  оплатить их или обеспечить их оплату.  

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и  конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут  быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные  сроки).  

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не  предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального  и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник  обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее –  постановление № 7) разъяснено, что на случай неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или  договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору  определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в  твердой сумме – штраф или в виде периодически начисляемого платежа – пени  

(пункт 1 статьи 330 ГК РФ). 

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается  обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика,  

исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,  предусмотренных контрактом.  

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки  исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе  гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет  поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

Как следует из части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пеня начисляется за каждый день  просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством  Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты  пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены  контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,  предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,  исполнителем).  

Согласно пункту 34 Обзора судебной практики применения законодательства  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом  Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, кредитор вправе требовать уплаты  законной неустойки, предусмотренной статьей 34 Закона о контрактной системе и  постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, независимо  от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.  

Подрядчиком работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме с  нарушением установленного срока. Факт нарушения сроков исполнения обязательств по  контракту ответчиком не оспаривается.  

Истцом заявлено ко взысканию с ответчика 32 640 руб. 10 коп. неустойки. 

Частью 42.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что начисленные  поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек  (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,  предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые  установлены Правительством Российской Федерации (часть 42.1 введена Федеральным  

законом от 23.04.2018 № 108-ФЗ; в редакции Федеральных законов от 01.04.2020  

 № 98-ФЗ, от 30.12.2021 № 476-ФЗ). 

Согласно пункту 2 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных  поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных  контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  04.07.2018 № 783 (далее – Правила № 783), списание начисленных и неуплаченных сумм  неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым  исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, перечисленных в подпунктах  

«а», «б», «в», «г» данного пункта. 

Как разъяснено в пункте 40 Обзора судебной практики применения  законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного  Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, списание, рассрочка  начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в  связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта при  определенных условиях является обязанностью государственного (муниципального)  заказчика, поскольку данные действия призваны быть одной из мер поддержки  исполнителей по государственным (муниципальным) контрактам. В связи с этим суд,  рассматривая иск заказчика о взыскании с поставщика (подрядчика, исполнителя)  указанных штрафных санкций, обязан проверить соблюдение истцом требований  приведенного законодательства.  

В данном случае судом установлено, что сумма начисленной неустойки 

(32 640 руб. 10 коп.) не превышает 5 % цены контракта, работы по контракту в полном  объеме сданы в 2022 году, обязательство ответчика исполнено в полном объеме,  следовательно, заказчик был обязан рассмотреть вопрос о списании неустойки в порядке,  предусмотренном Правилами № 783.  

Между тем указанных действий истцом совершено не было, при этом  несовершение таких действий не может служить основанием для неприменения правил о  списании (определения Верховного Суда Российской Федерации от 04.07.2019  

 № 305-ЭС19-1626, от 18.07.2019 № 305-ЭС19-5287). 

Поскольку обязательства выполнены обществом в предусмотренном контрактом  объеме, заказчик принял работы без замечаний, неустойка за нарушение контракта в  

2022 году составляет менее 5 % его цены, списание указанной неустойки является  

обязанностью заказчика (определение Верховного Суда Российской Федерации от  19.04.2022 № 302-ЭС21-25561).  

Апелляционный суд считает, что судом первой инстанции при рассмотрении дела  установлены и исследованы все существенные для принятия правильного решения  обстоятельства, им дана надлежащая правовая оценка, выводы, изложенные в судебном  акте, основаны на имеющихся в деле доказательствах, соответствуют фактическим  обстоятельствам дела и действующему законодательству.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно статье  270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционным судом  не установлено.  

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 272.1 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Брянской области от 31.03.2023 по делу № А09-983/2023  оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть  обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа только по основаниям,  предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, в течение двух месяцев со дня изготовления постановления  

в полном объеме посредством направления кассационной жалобы через арбитражный суд  первой инстанции в порядке, установленном частью 1 статьи 275 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья Д.Л. Сурков