1 1077_6630610  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-37838/2022

г. Уфа

25 июля 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Проскуряковой С.В.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хайруллиной Р.Д.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Казенного предприятия Республики Башкортостан «Республиканское управление  капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Башгражданстрой» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о взыскании неустойки по договору № 44 от 29.07.2019г. в сумме 2 065 240 руб. 77 коп. 

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Казенного предприятия Республики Башкортостан  «Республиканское управление капитального строительства» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Башгражданстрой» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Казенного предприятия Республики  Башкортостан «Республиканское управление капитального строительства» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в сумме 713 483 руб. 77 коп., расходы по  оплате государственной пошлины в сумме 24 119 руб. 38 коп.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Нефтехимремстрой»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную  пошлину в размере 4389 руб.00коп., уплаченную по платежному поручению № 836 от  28.11.2022г.  

Данный судебный акт в силу пункта 3 статьи 333.40 НК РФ является правовым  основанием для возврата госпошлины из федерального бюджета.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья С.В. Проскурякова