1010/2019-60283(1) 

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12  http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А64-4449/2019

17 октября 2019г.

г. Тамбов

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Хорошун Е.А.,  

при ведении протокола судебного заседания без использования средств аудиозаписи  секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Управления градостроительства  и архитектуры Тамбовской области, г.Тамбов  

к Обществу с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал», г.Тамбов Третье лицо: 

Казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой», г.Тамбов  при участии в заседании суда:  

от истца: не явился, извещен надлежащим образом. от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом, от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом, о взыскании неустойки по государственному контракту в размере 618978 руб., 

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1.Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал»  (

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Управления градостроительства и  архитектуры Тамбовской области (

<

...>,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку по государственному контракту   № 0164200003016007739_53113 от 27.02.2017г. на выполнение подрядных работ по  объекту: «Реконструкция жилого корпуса № 3 и строительство жилого корпуса № 6  ТОГБСУ СОН «Психоневрологический интернат № 3», расположенного по адресу:  Тамбовская область, Моршанский район, п.Зеленый» за период с 28.02.2018г. по  13.03.2019г. в размере 618978 руб.  

В удовлетворении остальной части требований о взыскании неустойки отказать.  

2.Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал»  (

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 87244 руб.  

3.Истцу и налоговому органу выдать исполнительные листы после вступления  решения суда в законную силу.  

17 октября 2019 года 

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если не отменено и не изменено, вступает в законную  силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской  области.  

Судья Е.А. Хорошун