26110147_10402775  

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт 

http://www.hmao.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-18259/2022

13 июня 2023 г.

г. Ханты-Мансийск

 Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

судьи Бухаровой С.В., при ведении протокола заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью Управляющая компания «Запад» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, место нахождения: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

<

...>, пом. 6.4) к окружному фонду развития жилищного  строительства «Жилище» (628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании 51 709, 19 руб., встречному исковому заявлению окружного фонда развития  жилищного строительства «Жилище» к обществу с ограниченной ответственностью  Управляющая компания «Запад» о взыскании неустойки в сумме 613 543 руб. 84 коп.,  

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры,  

Р Е Ш И Л:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «Запад» удовлетворить частично.  

Взыскать с окружного фонда развития жилищного строительства «Жилище» в  пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Запад»  225 785,51 руб., в том числе 155 877 руб. задолженности, 69 908,51 руб. неустойки, а  также 2 068 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с окружного фонда развития жилищного строительства «Жилище» в доход  федерального бюджета 3 601,86 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «Запад» в доход федерального бюджета 9 070,14 руб. государственной пошлины.  

В остальной части первоначального иска отказать. Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «Запад» в пользу окружного фонда развития жилищного строительства «Жилище»  27 382,27 руб. неустойки, 772,54 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

 Возвратить окружному фонду развития жилищного строительства «Жилище» из  федерального бюджета 4 967 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному  поручению от 05.10.2022 № 1194.  

В остальной части встречных исковых требований отказать.  Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований.  

Взыскать с окружного фонда развития жилищного строительства «Жилище» в  пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Запад»  198 403,24 руб., в том числе 155 877 руб. задолженности, 42 526,24 руб. неустойки, а  также 1295,46 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «Запад» в доход федерального бюджета 9 070,14 руб. государственной пошлины.  

Возвратить окружному фонду развития жилищного строительства «Жилище»  1 365,14 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от  05.10.2022 № 1194.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что  в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного  суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного  судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со  дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с  уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Судья С.В. Бухарова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 22.02.2023 1:35:00

Кому выдана Бухарова Светлана Владимировна