2169/2023-62745(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

г. Казань Дело № А65-26154/2022  

Дата принятия решения – 07 марта 2023 года Дата объявления резолютивной части – 07 марта 2023 года 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи  Вербенко А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ковальчуком  С.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Главного Управления Министерства  Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан, г.Казань, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Форест",  г.Екатеринбург (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 635 800 руб. неустойки,  255 000 руб. штрафа,  

с участием: 

от истца – ФИО1 по доверенности № 374 от 09.11.2021г.; от ответчика - не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ:

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по  Республике Татарстан, г.Казань (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Республики  Татарстан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Форест",  г.Екатеринбург (далее - ответчик) о взыскании 635 800 руб. неустойки, 255 000 руб. штрафа.  

В обоснование иска указано на неисполнение ответчиком обязательств по оказанию  услуг.  

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал по  изложенным в нём основаниям; представил доказательства направления в адрес ответчика  представленных в материалы дела документов.  

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежащим  образом, направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, поддержал доводы,  изложенные в отзыве на исковое заявление.  

Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителя истца, арбитражный суд  считает иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, 20.07.2021 между истцом (заказчик) и ответчиком  (исполнитель) был заключен государственный контракт № 2121177100862166007506804/86- 

ЭА, по условиям которого исполнитель по заданию заказчика обязуется в установленный  контрактом срок оказать услуги по капитальному ремонту вооружения, военной и  специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного  оборонного заказа вне государственной программы вооружения (капитальный ремонт  пожарных автомобилей), а заказчик обязался принять оказанные услуги и оплатить их.  

Цена контракта составляет 5 100 000 руб., в том числе НДС (п.6.1 контракта). Цена  контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за  исключением случаев, установленных ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд» (п.6.2 контракта).  

Согласно п.4.1 контракта услуги оказываются в течение 60 календарных дней. Начало  оказания услуг - с даты заключения контракта. Датой исполнения исполнителем обязательств  по контракту считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.  

В соответствии с п.5.1 контракта за 7 рабочих дней до окончания срока оказания услуг  исполнитель обязан в письменной форме уведомить заказчика о готовности оказываемых  услуг к сдаче. Вместе с уведомлением исполнитель предоставляет заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 экземплярах.  

Как следует из представленных истцом в материалы дела документов, 16.07.2021 по  акту сдачи-приемки ответчиком был принят, а истцом был сдан на оказание услуг по  капитальному ремонту пожарный автомобиль АЛ-50 на шасси Камаз 53229.  

 Между тем, в сроки установленные контрактом ответчиком услуги оказаны не были. 

В связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по договору в части оказания  услуг в установленные контрактом сроки, истец 06.04.2022 направил в адрес ответчика  решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п.14.7 контракта,  ч.9 чт.95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Как указано в данном решении, оно вступает в законную  силу через 10 дней с даты надлежащего уведомления (согласно отчету об отслеживании  решение получено ответчиком 12.04.2022).  

В соответствии со статьей 450.1 ГК РФ предоставленное законом (иными правовыми  актами) или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора)  (статья 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления  другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с  момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими  законами, иными правовыми актами или договором.  

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или  частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.  

Пунктом 14.7 контракта установлено, что расторжение контракта допускается по  соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны  контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством  Российской Федерации.  

В связи с изложенным, в соответствии с частью 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса  Российской Федерации, а также положениями пункта 14.7 контракта, рассматриваемый  контракт считается расторгнутым с 25.04.2022г.  

Ссылаясь на ненадлежащие исполнение ответчиком обязательств по контракту, истец  направил в адрес ответчика претензию № 9945-11-4 от 29.07.2022 с требованием об уплате  неустойки в размере 635 800 руб., начисленной на основании пункта 10.6 контракта и штрафа  в размере 255 000 руб., начисленного в соответствии с п.10.1 контракта, которая была  оставлена ответчиком без удовлетворения, что явилось основанием для обращения истца с  настоящим иском в суд.  

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона и иных правовых актов.  

Согласно ст.779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного  оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить  

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик  обязуется оплатить эти услуги.  

Согласно п.1 ст.781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан  оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного  оказания услуг.  

Согласно статье 783 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о  подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к  договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего  Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.  

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в  договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.  

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено  договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и  промежуточных сроков выполнения работы.  

Как следует из материалов дела, в соответствии с условиями контракта ответчик  должен был оказать услуги не позднее 18.09.2021г.  

 Однако фактически услуги ответчиком не оказаны, что ответчиком не оспаривается.  Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик в отзыве на исковое  заявление сослался на то, что истец неверно применил календарную дату для расчета исковых  требований, а также на не неверный расчёт истцом неустойки, исходя из ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации, равной 17% годовых; неверно определил дату  окончания государственного контракта; подсчитала штраф с нарушением п.10.1 контракта  исходя из ставки 5%. Также ответчик ходатайствовал об уменьшении суммы неустойки и  штрафа в связи с её несоразмерностью последствиям неисполнения обязательства со стороны  ответчика.  

В силу пункта 1 статьи 330 Кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом,  пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник  обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Пунктом 10.5 контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения  исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных  контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов,  пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в  размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную  объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем  (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством РФ  установлен иной порядок начисления пени (п. 10.6 контракта).  

В связи с нарушением ответчиком установленного контрактом срока оказания услуг  истцом на основании пункта 10.6 контракта начислены пени в сумме 632 910 руб. за период с  19.09.2021 по 25.04.2022, согласно уточненному расчету.  

Проверив расчет пени, суд считает его неверным, поскольку он осуществлен, исходя из  размера ключевой ставки Банка России 17% годовых, тогда как на дату вынесения решения  действует ставка 7,5% годовых, а п. 10.6 контракта предусмотрена оплата пеней по ставке,  действующей на момент их уплаты.  

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Обзоре судебной практики  Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016), утвержденном Президиумом Верховного  Суда Российской Федерации 19.10.2016 (раздел «Разъяснения по вопросам, возникающим в  судебной практике», ответ на вопрос № 3), в пункте 38 Обзора судебной практики применения  законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного  Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, при добровольной уплате  неустойки, определяемой в указанном порядке, ее размер по общему правилу подлежит  исчислению по ставке, действующей на дату фактического платежа.  

При этом закон не содержит прямого указания на применимую ставку в случае  взыскания неустойки в судебном порядке.  

Вместе с тем, по смыслу условий пункта 10.6 контракта и положений части 7 статьи 34  Закона № 44-ФЗ, закрепляющим механизм возмещения возникших у кредитора убытков в  связи с просрочкой исполнения обязательств, при взыскании суммы неустоек (пеней) в  судебном порядке за период до принятия решения суда ко всему периоду просрочки подлежит  применению ставка на день его вынесения.  

Данный механизм расчета неустойки позволит обеспечить правовую определенность в  отношениях сторон на момент разрешения спора в суде.  

Также неправомерным является начисление пени после 31.03.2022 года по следующим  основаниям.  

Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2022 г. № 497 «О введении моратория  на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» (далее -  Постановление N 497), в соответствии с п. 1 ст. 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г.  N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), с 1 апреля 2022  года на 6 месяцев был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям,  подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе  индивидуальных предпринимателей.  

Как следует из Постановления № 497, мораторий на банкротство не применяется только  в отношении застройщиков домов-долгостроев, которые уже включены в реестр проблемных  объектов. Иных ограничений по субъектам данным актом Правительства РФ не установлено.  

Согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2020 г. N 44  «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября  2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Постановление N 44) в  соответствии с п. 1 ст. 9.1 Закона о банкротстве на лицо, которое отвечает требованиям,  установленным актом Правительства РФ о введении в действие моратория, распространяются  правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и  (или) недостаточности имущества либо нет.  

Как разъяснено в п. 7 Постановления № 44, в период действия моратория проценты за  пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), неустойка (ст. 330 ГК РФ), пени  за просрочку уплаты налога или сбора (ст. 75 НК РФ), а также иные финансовые санкции не  начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под  его действие (подп. 2 п. 3 ст. 9.1, абз. десятый п. 1 ст. 63 Закона N 127-ФЗ).  

В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в  общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций,  начисленных за период действия моратория.  

Таким образом, по общему правилу не могут быть начислены и взысканы финансовые  (штрафные) санкции с должников, на которых распространяется действие моратория,  введенного Постановлением N497 за период с 1 апреля до 1 октября 2022 года.  

Исходя из изложенного, правомерным является расчет неустойки, начисленный за  период: с 19.09.2021 по 31.03.2022, исходя из ставки 7,5%, что составляет 247 350 руб.  

Данная сумма подлежит удовлетворению в соответствии со статьей 330 Гражданского  кодекса Российской Федерации, поскольку просрочка исполнения обязательств ответчиком  подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается.  

Кроме того, истцом на основании пункта 10.1 контракта начислен штраф за факт  неисполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением  просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных контрактом в размере 5% от цены контракта – в размере 255 000 руб.  

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд является специальным институтом, для которого,  

однако, характерны многие особенности гражданских правоотношений, в том числе -  возможность взыскания неустойки: в соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в  случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том  числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику,  исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

В настоящем случае стороны согласовали условие, в соответствии с которым за каждый  факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств,  предусмотренных контрактом, за исключением просрочки обязательств (в том числе  гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в  виде фиксированной суммы. Штраф устанавливается в размере 5% от цены контракта в  случае, если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. рублей (пункт 10.1 б  контракта).  

Указанный пункт контракта соответствует части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, в  соответствии с которой штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за  исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств  (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа  устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,  установленном Правительством Российской Федерации.  

Факт неисполнения ответчиком своих обязательств установлен судом при  рассмотрении настоящего дела.  

Возможность начисления штрафа за неисполнение обязательств предусмотрена  нормами Закона № 44-ФЗ и пунктом 10.1 контракта.  

Таким образом, фактическое неисполнение ответчиком обязательств по контракту  свидетельствует как о просрочке исполнения обязательства (нарушение срока оказания услуг),  так и о нарушении условий контракта в целом - услуги не оказаны.  

Следовательно, в настоящем случае истец справедливо полагал о возможности  взыскания с ответчика как пени (за просрочку исполнения обязательств, пункт 10.6 контракта),  так и штрафа (неисполнение ответчиком услуг, пункт 10.1 контракта).  

Аналогичная судебная практика нашла свое отражение в определении Судебной  коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2021 №  302-ЭС21-7074.  

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении неустойки и штрафа на основании статьи  333 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Согласно пункту 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд  вправе уменьшить ее размер.  

В соответствии с пунктом 73 постановления Пленума Верховного Суда РФ от  24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" бремя доказывания  несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.  

Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том,  что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения  обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1  статьи 65 АПК РФ).  

Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого  финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения  ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного  финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга  полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально  значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование  

денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами  по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.  

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут  быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки,  суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность  неисполнения договорных обязательств и другие (пункт 2 Информационного письма  Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор  практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации»).  

Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается, в  том числе исходя из принципа свободы договора и согласования его сторонами условия о  размере неустойки (статья 421 ГК РФ).  

Неустойка подразумевает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая  будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Снижение неустойки судом  возможно только в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства. Явная несоразмерность неустойки должна быть очевидной.  

В рассматриваемом случае согласованная в контракте мера ответственности в  размере 1/300 учетной ставки ЦБ РФ, по сути, отражает минимальный размер  ответственности.  

Согласно абзацу третьему пункта 2 постановления от 22.12.2011 N 81 "О некоторых  вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" снижение  неустойки ниже однократной учетной ставки Банка России на основании соответствующего  заявления ответчика допускается лишь в экстраординарных случаях, когда убытки кредитора  компенсируются за счет того, что размер платы за пользование денежными средствами,  предусмотренный условиями обязательства (заем, кредит, коммерческий кредит), значительно  превышает обычно взимаемые в подобных обстоятельствах проценты.  

В настоящем споре отсутствуют экстраординарные обстоятельства, допускающие  снижение неустойки ниже однократной ставки рефинансирования, расчет неустойки,  согласованный в контракте, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России,  предполагает ее соразмерность.  

Нормы Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  и Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 N1042 "Об утверждении Правил  определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,  неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств, предусмотренных контрактом" являются императивными. Размер штрафа не  может быть изменен заказчиком по своему усмотрению.  

Обращаясь с заявлением о снижении неустойки и штрафа, ответчик ни доказательств,  ни обоснование необходимости снижения неустойки не привёл, ограничившись лишь самим  заявлением о несоразмерности неустойки.  

С позиции изложенных обстоятельств, у суда в данном конкретном случае отсутствуют  основания для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и  снижении суммы договорной неустойки и штрафа.  

Кроме того, по смыслу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации  уменьшение неустойки является правом, а не обязанностью суда, а наличие оснований для  снижения и определение критериев соразмерности, определяется судом в каждом конкретном  случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств.  

В рассматриваемом споре, с учётом периода просрочки исполнения обязательства,  явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства судом не  установлена.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,  должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и  возражений.  

В силу статей 9 и 41 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде  осуществляется на основе состязательности. Следовательно, лица, участвующие в деле, несут  риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий,  в том числе в части представления (непредставления) доказательств, заявления ходатайств о  проверке достоверности сведений, представленных иными участниками судебного  разбирательства, а также имеющихся в материалах дела.  

Расходы по государственной пошлине на основании части 3 статьи 110 АПК РФ  относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.  

руководствуясь статьями 110, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Форест", г.Екатеринбург  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Главного Управления Министерства  Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан, г.Казань, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 247 350 руб. неустойки, 255 000 руб. штрафа.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Форест", г.Екатеринбург  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета 13 047 руб. госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Судья А.А. Вербенко  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.12.2021 2:28:57

 Кому выдана Вербенко Анна Александровна