АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А39-722/2020

город Саранск

20 мая 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 мая 2020 года.

Решение в полном объеме изготовлено 20 мая 2020 года.

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Бобкиной С.П., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Князькиным А.Д.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Оптовая Поволжская компания»

к государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Республики Мордовия»

о взыскании неустойки в сумме 382892 руб. 34 коп.,

участники процесса не явились,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Оптовая Поволжская компания» (далее – ООО «ОПК», истец) обратилось в суд с иском к государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Республики Мордовия» (далее - ГОСУКС Республики Мордовия, ответчик) о взыскании неустойки в сумме 382892 руб. 34 коп.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец увеличил размер исковых требований до 382892 руб. 34 коп. Судом приняты к рассмотрению уточнённые исковые требования.

Извещенные надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания истец и ответчик в суд не явились. На основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие сторон.

Из материалов дела следует, что между ООО «ОПК» (поставщик) и ГОСУКС Республики Мордовия (государственный заказчик) заключен государственный контракт на поставку оборудования для хранения музейных и архивных фондов для объекта: «Музейно-архивный комплекс в г.Саранске» №2132613445015000100 от 02.11.2015 г. 

Цена контракта составляет 49064933 руб. 94 коп.

Согласно п.2.3. оплата поставки товара в размере 100 (сто) процентов цены контракта производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок до 30 декабря 2016 г. после получения товара, выполнения погрузо-разгрузочных, сборочных, установочных, пусконаладочных работ, обучения лиц осуществляющих использование и обслуживание товара, подписания сторонами акта приемки-передачи товара, товарной накладной, акта сдачи-приемки выполненных работ.

Поставщик полностью исполнил обязательства по вышеуказанному Контракту на сумму 49064933 руб. 94 коп. в следующем порядке:

- 08.12.2015 на сумму 3468096 руб. 82 коп. (товарная накладная №46);

- 08.12.2015 на сумму 1615540 руб. 53 коп. (товарная накладная №47);

- 08.12.2015 на сумму 6453623 руб. 60 коп. (товарная накладная №48/1);

- 14.01.2016 на сумму 4544302 руб. 80 коп. (товарная накладная №3);

- 15.01.2016 на сумму 17134885 руб. 83 коп. (товарная накладная №5);

- 15.01.2016 на сумму 7791376 руб. 76 коп. (товарная накладная №6);

- 20.01.2016 на сумму 8057107 руб. 60 коп. (товарная накладная №7).

ГОСУКС Республики Мордовия произвел оплату по Государственному контракту на сумму 49064933 руб. 94 коп. в следующем порядке:

- 11.12.2015 на сумму 5083637 руб. 35 коп. (платежное поручение №733429);

- 25.03.2016 на сумму 3226811 руб. (платежное поручение №209);

- 21.09.2016 на сумму 674495 руб. 43 коп. (платежное поручение №418);

- 21.09.2016 на сумму 3226815 руб. 60 коп. (платежное поручение №372);

- 21.09.2016 на сумму 3690881 руб. 60 коп. (платежное поручение №419);

- 21.09.2016 на сумму 3869807 руб. 37 коп. (платежное поручение №407);

- 30.09.2016 на сумму 7600641 руб. 60 коп. (платежное поручение №681);

- 02.02.2017 на сумму 13634736 руб. 39 коп. (платежное поручение №100);

- 10.03.2017 на сумму 7251396 руб. (платежное поручение №23);

- 24.08.2017 на сумму 805711 руб. 60 коп. (платежное поручение №642).

В соответствии с п. 7.16 Контракта в случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной Государственным заказчиком в срок суммы. 

Истец начислил  пени за просрочку оплаты поставленного по контракту товара за период с 31.12.2016 по 24.08.2017 на сумму 348639 руб. 72 коп.

18.11.2019 истец направил ответчику претензию с требованием уплатить пени. Срок ответа на претензию по Государственному контракту составляет 5 дней с даты ее получения (п.9.2 Контракта). Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило ООО «ОПК» основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что исковые требования истца подлежат удовлетворению.

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 525 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530).

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522).

Кроме того, к правоотношениям сторон применяются правила Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Факт поставки и оплаты товара по контракту на общую сумму 49064933 руб. 94 коп. подтвержден предоставленными в материалы дела товарными накладными и платежными поручениями.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 7.16 Контракта в случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной Государственным заказчиком в срок суммы. 

Указанная мера ответственности соответствует положениям пункта 5 статьи 34 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Расчет пени по контракту за период с 31.12.2016 по 24.08.2017 проверен судом, признан обоснованным.

Поскольку ответчик не исполнил обязательство по оплате поставленного товара в  срок, факт просрочки подтвержден материалами дела, требование истца о взыскании пени в общей сумме 382892 руб. 34 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению в порядке статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по делу в сумме 10331 руб. относятся на ответчика и подлежат к взысканию в пользу истца.

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса с ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия» подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина в сумме 327 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

взыскать с государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Мордовия» (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации – 17.09.2002) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Оптовая Поволжская компания» (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации – 06.08.2010) неустойку в сумме 382892 рублей 34 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 10331 рубля.

Взыскать с государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Мордовия» (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации – 17.09.2002) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 327 рублей.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                          С.П. Бобкина