АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

г. Воронеж Дело № А14-3794/2020  «14» августа 2020 г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Ловчиковой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело исковому заявлению  индивидуального предпринимателя ФИО2, г.Санкт-Петербург  (ОГРНИП 318784700129839, ИНН 

<

***>)  

к Управлению строительной политики администрации городского округа город  Воронеж, г.Воронеж, (ОГРН 

<

***> , ИНН 

<

***>)  

об обязании Управления строительной политики администрации городского округа  город Воронеж в течении 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу  исполнить обязательства по Муниципальному контракту на поставку товара   № 31460689 от 26.06.2019, оформить приемку товара, поставленного ИП ФИО2, путем подписания товарной накладной № 48 от 15.08.2019 и акта приема передачи  товара № 48 от 15.08.2019,  

о взыскании оплаты за поставленный по контракту товар в размере 344 888 руб., 

о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в размере  1 000 руб.,  

о взыскании пени за просрочку оплаты в размере 9064,23 руб. за период с 07.09.2019 по  12.08.2020, а с 13.08.2020 продолжить начисление неустойки,  

и по встречному исковому заявлению Управления строительной политики  администрации городского округа город Воронеж  

к индивидуальному предпринимателю ФИО2  о взыскании 16 871 руб. 34 коп. неустойки,  

Руководствуясь ст.ст. 49, 65, 102,110, 159, 168, 167-181 АПК РФ, арбитражный  суд   

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Санкт-Петербург (ОГРНИП 318784700129839, ИНН 

<

***>)  удовлетворить частично.  

Взыскать с Управления строительной политики администрации городского  округа город Воронеж, г. Воронеж, (ОГРН 

<

***> , ИНН 

<

***>) в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Санкт- Петербург (ОГРНИП 318784700129839, ИНН 

<

***>) 344 888 руб. основного  долга и 9 812 руб. расходов по государственной пошлине.  

Выдать индивидуальному предпринимателю ФИО2,  

г. Санкт-Петербург (ОГРНИП 318784700129839, ИНН 

<

***>) справку на  возврат из федерального бюджета 41 руб. госпошлины.  

В остальной части требований отказать. 

2. Встречное исковое заявление Управления строительной политики  администрации городского округа город Воронеж, г. Воронеж, (ОГРН 

<

***> ,  ИНН 

<

***>) удовлетворить полностью.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2,  г. Санкт-Петербург (ОГРНИП 318784700129839, ИНН 

<

***>) в пользу  Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж,  г. Воронеж, (ОГРН 

<

***> , ИНН 

<

***>) 16 871 руб. 34 коп. неустойки.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2,  г. Санкт-Петербург (ОГРНИП 318784700129839, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 2 000 руб. государственной пошлины.  

3. В соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 170 АПК РФ произвести зачет  взысканных сумм задолженности, неустойки, а также судебных расходов.  

4. Взыскать с Управления строительной политики администрации городского  округа город Воронеж, г. Воронеж, (ОГРН 

<

***> , ИНН 

<

***>) в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Санкт- Петербург (ОГРНИП 318784700129839, ИНН 

<

***>) 328 016 руб. 66 коп.  основного долга и 7812 руб. расходов по государственной пошлине.  

Выдать индивидуальному предпринимателю ФИО2,  

г. Санкт-Петербург (ОГРНИП 318784700129839, ИНН 

<

***>) справку на  возврат из федерального бюджета 41 руб. госпошлины.  

Для принудительного взыскания денежных средств, указанных в пункте 4  резолютивной части решения, подлежит выдаче исполнительный лист, для  возвращения государственной пошлины из федерального бюджета - справка.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня принятия путем подачи апелляционной  жалобы через арбитражный суд Воронежской области.  

Судья Н.В. Ловчикова