110/2018-29390(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-1060/2018

г. Хабаровск

05 марта 2018 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  Общества с ограниченной ответственностью «Строймаркет» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>; место нахождения: 680013, 

<

...>)  

к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное  военно-строительное управление № 6» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>; место нахождения: 680000, 

<

...>)  

о взыскании 891 653 руб. 71 коп. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия  

«Главное военно-строительное управление № 6» в пользу Общества с  

ограниченной ответственностью «Строймаркет» неустойку в размере 891 653  

руб. 71 коп. и судебные расходы в виде уплаченной государственной  пошлины в размере 20 833 руб. 00 коп., всего 912 486 руб. 71 коп.  

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия  «Главное военно-строительное управление № 6» в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «Строймаркет» неустойку начиная с  22.01.2018 по день фактического исполнения обязательства по оплате долга,  исходя из суммы долга в размере 2 243 775 руб. 00 коп. и ставки для  начисления пени 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Д.Л. Малашкин