24/2020-28441(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-44577/2019

г. Новосибирск

13 февраля 2020 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Бутенко Е.И., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Огневой Е.В., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной  ответственностью "Брусника". Специализированный застройщик", г. Екатеринбург (ИНН   6671382990) к Мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск (ИНН 5406285846) о  признании незаконным отказа в продлении срока договора аренды земельного участка №  132485р от 17.07.2019, выразившегося в письме от 25.12.2019 № 31/19/17438, обязании  устранить допущенные нарушения,  

третье лицо, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета  спора – Департамент земельных и имущественных отношений Мэрии города  Новосибирска, г. Новосибирск (ИНН5406102806),  

при участии представителей: 

от заявителя: Головкина И.Ю., по доверенности от 13.09.2019, паспорт, Мурзина  А.Ю., по доверенности от 25.09.2019, паспорт,  

от заинтересованного лица: не явился, извещен, от третьего лица: не явился, извещен, 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Заявленные требования удовлетворить. 

Признать недействительным отказ Мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск  

(ИНН 5406285846) в продлении срока договора аренды земельного участка № 132485р от  

17.07.2019 (заключении договора аренды на новый срок), выраженный в письме от  25.12.2019 № 31/19/17438.  

Обязать Мэрию города Новосибирска, г. Новосибирск (ИНН 5406285846) в течение  одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить допущенные  нарушения прав общества с ограниченной ответственностью "Брусника".  Специализированный застройщик", г. Екатеринбург (ИНН 6671382990) путем направления  обществу с ограниченной ответственностью "Брусника". Специализированный  застройщик", г. Екатеринбург (ИНН 6671382990) проекта договора аренды земельного  участка с кадастровым номером 54:35:074250:1654 на срок, необходимый для завершения  строительства автостоянки, до 02.08.2020.  

Взыскать с Мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск (ИНН 5406285846) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Брусника". Специализированный  застройщик", г. Екатеринбург (ИНН 6671382990) расходы по оплате государственной  пошлины в размере 3 000 рублей.  

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город  Томск.  

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого  решения, в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского  округа, город Тюмень, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного  суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья Е.И. Бутенко 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента Дата 21.12.2018 3:29:55

Кому выдана Бутенко Евгений Игоревич