Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А32-29518/2019

г. Краснодар

11 февраля 2020г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Кондратова К.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Новошитской К.А.,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление МКУ г. Сочи «Управление  капитального строительства», г. Сочи (ИНН 2320193429) к ООО «Арс-Строй», г.  Краснодар (ИНН 2310176375) о взыскании неустойки в размере 74 000 руб.  

Руководствуясь ст. ст. 167-171 АПК РФ, 

РЕШИЛ:

Ходатайство ответчика о применении ст. 333 ГК РФ – отклонить. 

Взыскать с МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства», г. Сочи (ИНН  2320193429) в пользу ООО «Арс-Строй», г. Краснодар (ИНН 2310176375) неустойку по  МК № 151 - 24 777,68 руб., по МК № 152 - 24 603,36 руб., по МК № 187 - 24 618,96 руб.,  неустойку за период с 22.06.2019 по день фактического исполнения обязательства,  предусмотренного п. 12.1 контрактов, в соответствии с п. 5.22 муниципального контракта   № 151, № 152, № 187.  

Взыскать с МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства», г. Сочи (ИНН  2320193429) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 960  руб.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в  кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший  решение.  

Судья К.Н. Кондратов