151_20748931  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ  РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-161960/18-151-1171

г. Москва

06 декабря 2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе Судьи Щербаковой И.Э, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению - АО "НПФ  "СКАД" (ИНН 

<

***>)  

к ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" (ИНН 

<

***>) о взыскании 51 939 954, 35 руб.  и встречному исковому заявлению ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" (ИНН 

<

***>) к АО "НПФ "СКАД" (ИНН 

<

***>) о взыскании- 19 387 579 руб. 60 коп. при участии: 

от истца (ответчика по встречному иску) – согласно протокола  от ответчика (истца по встречному иску) – согласно протокола.  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" (ИНН 

<

***>) в пользу АО "НПФ  "СКАД" (ИНН 

<

***>) 15 500 000 руб. задолженности, 36 225 000 руб. неустойки  по Дополнительному соглашению № 1 от 08.01.2018 г. к Договору № 3 Генерального  подряда от 17.08.2017 г., 35 546 руб. 33 коп. основного долга, 179 408 руб. 02 коп.  неустойки по Дополнительном у соглашению № 2 от 23.01.2018 г. к Договору № 3  Генерального подряда от 17.08.2017 г., 200 000 руб. госпошлины.  

 Встречное исковое заявление удовлетворить.  

 Уменьшить стоимость выполненных АО "НПФ "СКАД" (ИНН 

<

***>)  работ по Договору № 3 Генерального подряда от 17.08.2017 г. на 18 737 579 руб. 60  коп. в счет снижения стоимости работ по договору № 3 Генерального подряда от  17.08.2017 г.  

 Взыскать с АО "НПФ "СКАД" (ИНН 

<

***>) в пользу ООО "АЛЕКС  ФИТНЕС" (ИНН 

<

***>) денежные средства в размере 18 737 579 руб. 60 коп. в  счет снижения стоимости работ по договору № 3 Генерального подряда от  17.08.2017г., 650 000 руб. неустойки.  

 Произвести зачет требований первоначального и встречного исков.  

 Взыскать с ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" (ИНН 

<

***>) в пользу АО "НПФ  "СКАД" (ИНН 

<

***>) 35 754 408 руб. 02 коп. неустойки, 80 062 руб.  госпошлины.  

 Взыскать с АО "НПФ "СКАД" (ИНН 

<

***>) в пользу ООО "АЛЕКС  ФИТНЕС" (ИНН 

<

***>) 3 202 033 руб. 27 коп. задолженности.  

 Возвратить ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" (ИНН 7804468360) из федерального  бюджета 18 750 руб. госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем  подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья И.Э. Щербакова