73_10255310 

Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-43271/20

27 октября 2020 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "ИСЭ" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к ООО "АВАКОН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании задолженности по договорам субподряда денежных средств в размере 14  609 151,09 руб.,  

при участии сторон согласно протоколу судебного заседания от 27.10.2020 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Взыскать с ООО "АВАКОН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу ООО "ИСЭ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по  Договору субподряда от 19.11.2018 № ИСЭ/ДОГ/Р/18-86 в сумме 8 764 881,60 руб.,  из которых: 6 256 313,24 руб. сумма неустойки за нарушение сроков выполнения  работ по Договору субподряда от 19.11.2018 № ИСЭ/ДОГ/Р/18-86, 2 475 735,72 руб.  сумма неотработанного аванса по Договору субподряда от 19.11.2018 №  ИСЭ/ДОГ/Р/18-86, 32 832,64 руб. сумма процентов за пользование чужими  денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за период с 10.12.2019 по 25.02.2020 по  Договору субподряда от 19.11.2018 № ИСЭ/ДОГ/Р/18-86.  

Взыскать с ООО "АВАКОН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу ООО "ИСЭ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по  Договору субподряда от 12.02.2019 № ИСЭ/ДОГ/Р/19-4 в сумме 2 904 128,71 руб., из  которых: 1 814 232,19 руб. сумма неустойки за нарушение сроков выполнения работ  по Договору субподряда от 12.02.2019 № ИСЭ/ДОГ/Р/19-4, 1 075 631,73 руб. сумма  неотработанного аванса по Договору субподряда от 12.02.2019 № ИСЭ/ДОГ/Р/19-4,  14 264,79 руб. сумма процентов за пользование чужими денежными средствами по ст.  395 ГК РФ за период с 10.12.2019 по 25.02.2020 по Договору субподряда от  12.02.2019 № ИСЭ/ДОГ/Р/19-4.  

 Взыскать с ООО "АВАКОН" (ИНН 1435336897, ОГРН 1181447014484) в  пользу ООО "ИСЭ" (ИНН 9701038915, ОГРН 1167746421369) задолженность по  Договору субподряда от 12.02.2019 № ИСЭ/ДОГ/Р/19-5 в сумме 2 940 140,78 руб., из  которых: 1 836 729,22 руб. сумма неустойки за нарушение сроков выполнения работ  по Договору субподряда от 12.02.2019 № ИСЭ/ДОГ/Р/19-5, 1 088 969,89 руб. сумма  неотработанного аванса по Договору субподряда от 12.02.2019 № ИСЭ/ДОГ/Р/19-5,  14 441,67 руб. сумма процентов за пользование чужими денежными средствами по ст.  395 ГК РФ за период с 10.12.2019 по 25.02.2020 по Договору субподряда от  12.02.2019 № ИСЭ/ДОГ/Р/19-4.  

Взыскать с ООО "АВАКОН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу ООО "ИСЭ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по оплате  госпошлины в размере 96 046,00 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Судья О.С. Гузеева