15/2020-13866(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)  

Дело № А39-1296/2020

город Саранск

30 июля 2020 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Варламовой  Н.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью "Единая Строительная Компания" (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Стройэнергокомплект"  (

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки в сумме 1 452 351 рубль 87 копеек, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно  предмета спора, - Государственное казенное учреждение "Управление  капитального строительства Республики Мордовия" и Общество с  ограниченной ответственностью "СДС-Управление строительства",  

при участии в заседании: от истца: не явился, от ответчика: ФИО1 – представителя по доверенности от 19.06.2020, от третьих лиц: не явились, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Единая  Строительная Компания" удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "Стройэнергокомплект" (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "Единая Строительная Компания" (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  неустойку в сумме 83 632 рубля и расходы по оплате государственной  пошлины в сумме 1596 рублей.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья С.Н. Макеева Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 28.07.2020 11:40:51

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна