12/2019-63781(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-6385/2019

г. Астрахань

14 октября 2019 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи Морозовой Т.Ю.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Вирченко М.М.  

Руководствуясь статьями 110, 138-142, 150, 151, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований АО "ССЗ "Лотос" о взыскании с ООО  "Центральная Инжиниринговая Компания" 1594950руб. неустойки за период с 24.07.2017г.  по 6.10.2017г. -отказать.  

В части обязания ответчика передать разработанную и оплаченную документацию,  являющуюся предметом договора № 01/05-2017 ПИР от 24.04.2017г. -производство по делу  прекратить.  

 В остальной части утвердить мировое соглашение от 11.10.2019г., заключенное  между акционерным обществом «Судостроительный завод «ЛОТОС» ( ОГРН 1023000824153  ИНН 3008003802) (истец) и ООО «Центральная Инжиниринговая Компания» (ООО «ЦИК»  (ОГРН 1127747098423 ИНН7702801068) (Ответчик) на следующих условиях:  

 Акционерным обществом «Судостроительный завод «ЛОТОС» ( ОГРН 1023000824153  ИНН 3008003802), являющимся Истцом по делу № А06-6385/2019 и именуемым в  дальнейшем «Истец», в лице представителя по доверенности Успановой А.С, действующей  на основании Доверенности № 53 от 08.11.2018г., с одной стороны и  

 ООО «Центральная Инжиниринговая Компания» (ООО «ЦИК») (ОГРН  1127747098423 ИНН7702801068), являющимся Ответчиком по делу № А06-63 85/2019 и  именуемым в дальнейшем «Ответчик», в лице Никоненко Виктории Александровны,  действующей на основании доверенности № 4/19 от 01.08.2019г. с другой стороны,  

 совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со статьями 138-142  АПК РФ урегулировали спор и заключили настоящее Мировое соглашение по делу № А06- 6385/2019 о нижеследующем:  

 1. Стороны договорились расторгнуть договор № 01/05-2017ПИР от 24.04.2017г. на  следующих условиях:  

1.1. Ответчик обязуется осуществить возврат авансового платежа в размере 2 084 501,94  рублей в следующие сроки:  

1.1.1. 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек в срок не позднее 15 октября 2019 года.  

1.1.2. 1 084 501 (Один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот один)  рубль 94 копейки в срок не позднее 29 ноября 2019 года.  

 2. Стороны подтверждают, что Истец является собственником  выполненного и оплаченного объема работ по Договору № 01/05-2017ПИР от  24.04.2017г. и вправе им распоряжаться по своему усмотрению.  

 3. Датой расторжения договора № 01/05-2017ПИР от 24.04.2017г. считать дату  подписания настоящего мирового соглашения.  

 4. В случае ненадлежащего исполнения Ответчиком п. 1 настоящего мирового  соглашения, Ответчик обязуется уплачивать Истцу пеню в размере 0,1% от суммы,  указанной в п. 1.1. настоящего мирового соглашения, за каждый день просрочки.  

 5. Судебные расходы в виде уплаченной Истцом государственной пошлины  распределяется согласно пункту 3 части 7 статьи 141 АПК РФ и пункта 3 части 1  статьи 333.40 НК РФ - 50% уплаченной государственной пошлины возвращается  Истцу из федерального бюджета, 50% государственной пошлины (14726руб.) возвращается  Истцу Ответчиком не позднее 29 ноября 2019г.  

 6. Реквизиты Истца для перечисления денежных средств:  р/с 40702810105000003766  

ОТДЕЛЕНИЕ № 8625 СБЕРБАНКА РОССИИ к/с 30101810500000000602 БИК 041203602 

 7. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения  Арбитражным судом Астраханской области.  

 8. Настоящее Мировое соглашение составлено в пяти подлинных экземплярах: один -  для Арбитражного суда Астраханской области, по два - для каждой из «Сторон».  

Производство по делу прекратить. 

Возвратить акционерному обществу «Судостроительный завод «ЛОТОС» ( ОГРН  1023000824153 ИНН 3008003802) из бюджета госпошлину в сумме 14726руб., уплаченные  по платежному поручению № 459 от 19.06.2019г.  

Решение в части отказа в удовлетворении исковых требований может быть  обжаловано может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный  суд Астраханской области, в части, касающееся условий об утверждения мирового  соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Федеральный  арбитражный суд Поволжского округа в течение месяца со дня его вынесения через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья Т.Ю. Морозова