ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А41-21691/18

24 декабря 2018 года

г. Москва

Резолютивная часть постановления объявлена 19 декабря 2018 года

Постановление изготовлено в полном объеме  24 декабря 2018 года 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Юдиной Н.С.,

судей Ивановой Л.Н., Ханашевича С.К.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

при участии в заседании:

от истца – ФИО2 представитель по доверенности от 23.10.2017, 

от ответчика – ФИО3 представитель по доверенности от 26.09.2018, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Вымпелсетьстрой» на решение Арбитражного суда Московской области от 03.09.2018, принятое судьей Сороченковой Т.В., по делу № А41-21691/18 по иску публичного акционерного общества «Московская областная электросетевая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Вымпелсетьстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - истец, ПАО "МОЭСК") обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Вымпелсетьстрой» (далее - ответчик, ООО «Вымпелсетьстрой») о взыскании неустойки в размере               4.215.467 руб. 86 коп. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 03.09.2018 по делу №А41-21691/18 заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с данным судебным актом, ООО «Вымпелсетьстрой» обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, полагая, что судом первой инстанции  неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, неправильно применены нормы материального права.

 Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке ст.ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

18.12.2018 через канцелярию арбитражного апелляционного суда от истца  поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель истца представил суду подлинный текст мирового соглашения, просил утвердить мировое соглашение.

Представитель ответчика также просил утвердить мировое соглашение в представленной редакции.

Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, судом проверены.

Апелляционным судом разъяснены порядок и последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства по делу (ст.ст. 49, 150, 151 АПК РФ).

Выслушав представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, рассмотрев мировое соглашение, арбитражный апелляционный суд считает, что представленное суду на утверждение мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права других лиц (ст. 49 АПК РФ).

Следовательно, мировое соглашение может быть утверждено судом.

В соответствии с частью 2 статьи 150 АПК РФ суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

При указанных обстоятельствах, решение суда первой инстанции по настоящему делу подлежит отмене, а производство по делу - прекращению.

Руководствуясь статьями 266, 268, 49, 138-141, ч. 2 ст. 150, ст.ст. 151, п. 3 ст. 269, ст. 271, ст. 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

утвердить мировое соглашение по делу №А41-21691/18, заключенное между                  ПАО «МОЭСК» (далее – истец) и ООО «Вымпелсетьстрой» (далее – ответчик), о нижеследующем: 

«1. Мировое соглашение заключается Сторонами в целях урегулирования возникшего спора в рамках гражданского дела №А41-21691/18 по иску Истца к Ответчику о взыскании с последнего денежных средств в размере:

– 4 215 467 (четыре миллиона двести пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 86 копеек неустойки по Договору строительного подряда №94-12/2014/ВСС от 29.12.2014 года и

– 44 077 (сорок четыре тысячи семьдесят семь) рублей 00 копеек расходов по государственной пошлине. 

2.1 

2.  Ответчик признает сумму неустойки в размере 4 215 467 (четыре миллиона двести пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 86 копеек по Договору строительного подряда №94-12/2014/ВСС от 29.12.2014 года.

3.   Часть суммы, от указанной в п. 2 настоящего Мирового соглашения, в размере 100 000 (сто тысяч)  руб. 00 коп. Ответчик уплачивает Истцу в порядке и сроки, предусмотренные в пунктах 7., 8. настоящего Мирового соглашения.

4. Ответчик обязуется в предусмотренные Мировым соглашением сроки осуществить следующие виды работ, не затрагивающие права и обязанности третьих лиц, при этом, Стороны согласовали, что стоимость нижеуказанных работ (см. п.п. 4.1.- 4.3.) составляет 4 115 467 (четыре миллиона сто пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 86 копеек): 

4.1. В срок до 30 апреля 2019г. Ответчик осуществляет доработку проектно-сметной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию":

- по Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ №333-2/13 от 31.01.2013 г. по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ №319 "Лаговская";

-  по  Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ №36-11/2013 от 04.10.2013г. по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Бронницы №605".

4.2. Ответчик осуществляет сопровождение проектно-сметной документации, перечисленной в п.п. 4.1. п. 4. настоящего Мирового соглашения, с устранением замечаний в ГАУ МО "Мособлэкспертиза" до получения положительных заключений государственной экспертизы.

4.3. В срок до 31 июля 2019г. Ответчик обязуется представить Истцу положительные заключения государственной экспертизы ГАУ МО "Мособлэкспертиза" по проектно-сметной документации, указанной в п.п. 4.1.  п.п. 4.2. п. 4. настоящего Мирового соглашения.

5. Стороны признают, что остаток суммы, от указанной в п. 2 настоящего Мирового соглашения, за вычетом суммы, указанной в п. 3. настоящего Мирового соглашения, а именно:  в размере 4 115 467 (четыре миллиона сто пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 86 копеек засчитывается Ответчиком в качестве аванса в счёт обязательств Истца по оплате работ, перечисленных в п. 4. настоящего Мирового соглашения.

6. В соответствии со ст. 141 АПК РФ Стороны договорились о распределении расходов по оплате государственной пошлины следующим образом:

– 50 % в размере 22 038 (двадцать две тысячи тридцать восемь) рубля 50 копеек возвращается Истцу из федерального бюджета. 

– оставшаяся часть госпошлины в размере 22 038 (двадцать две тысячи тридцать восемь) рубля 50 копеек выплачивается Истцу Ответчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента утверждения настоящего Мирового соглашения Десятым Арбитражным апелляционным судом города Москвы.

7. Сумма неустойки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек выплачивается Истцу Ответчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента утверждения настоящего Мирового соглашения Десятым Арбитражным апелляционным судом города Москвы.

8. Ответчик в течение 10 дней со дня утверждения настоящего Мирового соглашения обязуется осуществить оплату в соответствии с п.6. и п.7 настоящего Мирового соглашения:

– 122 038 (сто двадцать две тысячи тридцать восемь) рублей 50 копеек путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Истца по следующим реквизитам:

Получатель платежа ПАО "Московская объединенная электросетевая компания", ИНН 

<

***>, КПП 997650001, Банк ПАО "Сбербанк" г. Москва, р/сч 

<

***>, кор. сч 30101810400000000225, БИК 044525225. 

Датой оплаты подлежащих выплате Ответчиком сумм по Мировому соглашению, считается дата списания денежных средств с расчетного счета Ответчика.

9. Оплата неустойки не освобождает Ответчика от дальнейшего выполнения обязательств по Договору подряда №94-12/2014/ВСС от 29.12.2014г. в полном объеме. 

10. В случае неисполнения Ответчиком в установленный срок обязательств, перечисленных в п.4. настоящего Мирового соглашения в полном объеме, Ответчик обязуется осуществить оплату суммы сниженной неустойки в размере 4 115 467 (четыре миллиона сто пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 86 копеек на расчетный счет Истца, указанный в п. 8. настоящего Мирового соглашения в течение 10 дней от даты окончания обязательств Ответчика по выполнению работ, согласно п.4. настоящего Мирового соглашения (то есть до 11 августа 2019 года).

11. Последствия утверждения настоящего Мирового соглашения и прекращения производства по делу, в соответствии с ч.2 ст. 150 АПК РФ, ч.3 ст. 151 АПК РФ Сторонам разъяснены и понятны.

12. Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Десятым Арбитражным апелляционным судом города Москвы.».

Решение Арбитражного суда Московской области от 03 сентября 2018 года по делу №А41-21691/18 отменить.

Производство по данному делу прекратить.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу.

Председательствующий

Н.С. Юдина

Судьи

Л.Н. Иванова

С.К. Ханашевич