237/2020-24546(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-9871/2019

г. Салехард

10 июня 2020 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Никитиной О.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  муниципального казённого учреждения «Управление коммунального заказа»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью Строительная Компания «Севердорстрой» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) о взыскании неустойки в размере 678 406 рублей 22 копеек,  

при участии в судебном заседании: от истца – представитель не явился; от ответчика – представитель не явился; 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Прекратить производство по делу в части требования о понуждении к  надлежащему исполнению обязательств по муниципальному контракту № 133-19/ЭА  от 04.06.2019.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания  «Севердорстрой» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес регистрации:  121596, 

<

...> ПОМ II К 28Д О 93, дата регистрации:  27.03.2013) в пользу муниципального казённого учреждения «Управление  коммунального заказа» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес регистрации:  629601, ЯНАО, 

<

...>, дата регистрации: 22.08.2002)  неустойку в размере 271362 рубля 49 копеек.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания  «Севердорстрой» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес регистрации:  121596, 

<

...> ПОМ II К 28Д О 93, дата регистрации:  27.03.2013) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 8427  рублей 00 копеек.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа.  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения  формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»  http://yamal.arbitr.ru.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

О.Н. Никитина

Судья 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 08.06.2020 6:02:03

Кому выдана Никитина Оксана Николаевна