Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000, тел.: +78412-52-99-09, факс: +78412-55-36-96, 

http://www.penza.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Пенза                                                                                                           дело №А49-2248/2020 

«15» июня 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 июня 2020 года

Полный  текст решения изготовлен 15 июня 2020 года

Арбитражный суд Пензенской области в составе председательствующего судьи Алексиной Г.В., при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Скакалиной Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

акционерного общества «Областной агропромышленный холдинг», второй проезд Свердлова, д. 27, Пенза г., Пензенская область, 440026 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Колосок», Огородная ул., д. 69, Грабово с., Бессоновский район, Пензенская область, 442770 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании 1 009 212 руб. 81 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель Кребс И.А. (доверенность, диплом);

от ответчика: не явился, извещен;

установил:

акционерное общество «Областной агропромышленный холдинг» обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Колосок» о взыскании суммы 1 009 212 руб. 81 коп., в том числе: задолженность по договору аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № 39 зем.  от 20.12.2017 года за период с июля 2018 г. по декабрь 2019 г. в сумме 37 306 руб. 38 коп., пени по договору аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № 39 зем.  от 20.12.2017 года в сумме 5 931 руб. 71 коп. за период с 14.01.2020 г. по 06.03.2020 г.; задолженность по договору аренды сельскохозяйственной техники № 23-2 от 08.05.2018 г. в сумме 75 838 руб. 70 коп. за период с 08.05.2018 г. по 07.12.2018 г., пени по договору аренды сельскохозяйственной техники № 23-2 от 08.05.2018 г. в сумме 102 837 руб. 28 коп. за период с 11.12.2018 г. по 06.03.2020 г.; задолженность по договору на оказание услуг (предоставление автотранспорта, грузоподъемных машин и средств малой механизации) № 40 от 15.06.2018 года в сумме 17 100 руб. за июнь 2018 года, пени по договору на оказание услуг (предоставление автотранспорта, грузоподъемных машин и средств малой механизации) № 40 от 15.06.2018 года  в сумме 53 095 руб. 50 коп. за период с 25.06.2018 г. по 06.03.2020 г.; задолженность по договору подряда № 29-1 от 28.05.2018 года в сумме 482 415 руб. 62 коп. за период с 28.05.2018 г. по 30.06.2018 г., проценты за пользование чужими денежными средствами по договору подряда № 29-1 от 28.05.2018 года в сумме 58 875 руб. 12 коп. за период с 07.06.2018 г. по 06.03.2020 г., задолженность по договору подряда № 43-2 от 02.07.2018 года в сумме 158 004 руб. 36 коп. за период с 02.07.2018 г. по 30.07.2018 г., проценты за пользование чужими денежными средствами по договору подряда № 43-2 от 02.07.2018 года в сумме 17 808 руб. 14 коп. за период с 24.07.2018 г. по 06.03.2020 г.

Исковые требования заявлены на основании ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ).

Судебное заседание назначено на 09.06.2020 г.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Ответчик в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания считается извещенным надлежащим образом в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (л.д. 102, 114), в том числе публично путём размещения информации о движении дела на сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.penza.arbitr.ru/.

Ответчик в нарушение положений ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменный отзыв на иск не представил, о причинах невозможности представления суду отзыва не сообщил.

Согласно ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика по имеющимся в материалах дела доказательствам.  

Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд приходит к следующему.

В силу ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата. 

Согласно п. 4 ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации размер арендной платы определяется договором аренды. 

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование (ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 1 ст. 614 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату).  Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании,  20.12.2017 года между акционерным обществом «Областной агропромышленный холдинг» (арендодатель) и сельскохозяйственным потребительским кооперативом «Колосок» (арендатор) заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № 39 зем.,  по условиям которого арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное пользование, а арендатор обязуется принять и уплатить арендную плату в размере, порядке и на условиях, указанных в договоре, земельный участок (далее - участок): с кадастровым номером 58:05:710103:17, общей площадью 750 000 кв.м., адрес объекта: 

<

...>. Примерно в 4800 м по направлению на юго-запад от ориентира здание, расположенного за пределами земельного участка. Категория земель  - земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование - для ведения сельскохозяйственного производства (п. 1.1. договора). 

Участок принадлежит арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации от 28.11.2011 года  № 58-58-05/015/2011-407 (п. 1.2. договора).

Арендодатель надлежащим образом предупреждает арендатора, что сдаваемый в аренду участок обременен залогом на основании договора ипотеки № 121500/0007-7.10/2 от 05.10.2012 г., заключенному между ОАО «Российский Сельскохозяйственный Банк» и ОАО «Областной агропромышленный холдинг», в обеспечении обязательств  ОАО «Пензенский тепличный комплекс» (п. 1.4. договора).

Договор заключен сроком на 3 года с 20.12.2017 г. по 19.12.2020 г. и вступает в силу с момента его подписания (п. 3.1 договора).

Размер арендной платы за участок определен в соответствии с расчетом (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью договора, и составляет 1 982 руб. 95 коп. в месяц, 5 948 руб. 85 коп. за 1 квартал, 23 795 руб. 40 коп. в год (п. 4.1 договора).

Стороны пришли к соглашению, что арендодатель в течение срока аренды имеет право, начиная со второго года срока аренды участка, в одностороннем порядке увеличивать не чаще одного раза в год размер арендной платы  за календарный год. Уведомление об изменении размера арендной платы направляется арендатору  по реквизитам, указанным в п. 11.2 договора.

Новый размер арендной платы считается введенным в действие и обязательным для арендатора с 1 (первого) числа, начиная с которого арендодателем устанавливается новый размер арендной платы (но не ранее месяца, следующего за месяцем, в котором арендатором было получено соответствующе уведомление) (п. 4.5 договора).

Арендная плата вносится арендатором самостоятельно в полном объеме ежеквартально до 10 числа первого месяца квартала, подлежащего оплате (п. 4.3 договора).

За нарушение срока внесения арендной платы по договора арендодатель оставляет за собой право начислять пени в размере 0,3 % от неуплаченной суммы арендной платы за каждый день просрочки (п. 6.2 договора).

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию одной из сторон, по решению суда или по соглашению сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим договором (п. 7.3 договора). 

При прекращении (расторжении) договора арендатор обязан вернуть арендодателю участок в надлежащем состоянии в течение 3 (трех) дней после прекращения договорных обязательств (п. 7.4 договора).

Во исполнение договорных обязательств арендодателем земельный участок по договору аренды был передан арендатору по акту приема-передачи от 20.12.2017 г., согласно которому в момент передачи земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями их предоставления. Стороны взаимных претензий по передаваемому земельному участку и друг к другу не имеют (л.д. 30).

Уведомлением истца, оформленным дополнительным соглашением № 1 от 01.01.2019 года к договору аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № 39 зем. от 20.12.2017 года, с 01.01.2019 г.  установлен размер арендной платы  в год в сумме 25 408 руб. 68 коп., в квартал – 6 352 руб. 17 коп., в месяц  – 2 117 руб. 39 коп. (л.д. 33).

Истец числит за ответчиком задолженность по договору аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № 39 зем. от 20.12.2017 г. в сумме 37 306 руб. 38 коп. за период с июля 2018 г. по декабрь 2019 г. 

Согласно ч. 1 ст. 642 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.

08.05.2018 года между акционерным обществом «Областной агропромышленный холдинг» (арендодатель) и сельскохозяйственным потребительским кооперативом «Колосок» (арендатор) заключен договор аренды сельскохозяйственной техники № 23-2, по условиям которого арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а арендатор принять, оплатить пользование и своевременно возвратить сельскохозяйственную технику: борона пружинных с шириной захвата 15 м, БПГ-15, кол-во: 1 шт., заводской номер/серийный: 136 (далее по тексту - имущество), вместе со всеми ее принадлежностями и документацией, необходимой для использования (технический паспорт, инструкция по эксплуатации и т.д.), указанную в Приложении №1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью (п. 1.1 договора).

Имущество передается для его использования в соответствии с функциональным предназначением (п. 1.3 договора).

Арендатор обязуется принять и возвратить имущество по актам приема-передачи в исправном состоянии с учетом нормального износа в соответствии с технической документацией. Вся произведенная с помощью имущества продукция (работы, услуги) являются собственностью арендатора. Арендодатель не имеет каких-либо прав на произведенную Арендатором продукцию (работы, услуги). Арендатор самостоятельно распоряжается ей в рамках прав собственника в соответствии с действующим законодательством (п. 1.5 договора).

Согласно п. 2.1 и 2.2 договора аренды договор заключен на срок с «08» мая 2018 г. по «07» декабря 2018 г. Если за 10 дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявила о его расторжении, договор считается продленным на неопределенный срок на тех же условиях со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в договор в период его действия.

В соответствии с п. 3.1 и 3.2 договора арендная плата по данному договору составляет 7 000  руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% в месяц. Платежи, предусмотренные п. 3.1. договора, выплачиваются арендатором ежемесячно не позднее 10 числа оплачиваемого месяца, в котором осуществлялось использование имущества.

Неиспользование имущества арендатором не может служить основанием для отказа от внесения арендной платы (п. 3.4 договора).

Согласно п. 6.1 договора аренды настоящий договор может быть расторгнут:

- по письменному соглашению сторон;

- в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

В случае невнесения арендатором арендной платы в сроки, установленные договором, арендодатель оставляет за собой право начисления пени в размере 0,3 % неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Началом применения данных санкций считается следующий день после срока оплаты, установленного п. 3.2 договора (п. 7.3 договора).

По акту приема-передачи от 08.05.2018 г. ответчику была передана следующая сельскохозяйственная техника: борона пружинных с шириной захвата 15 м, БПГ-15, кол-во: 1 шт., заводской номер/серийный: 136. Стороны претензий друг к другу по переданному имуществу не имеют (л.д. 39).

28.08.2018 года сторонами заключено дополнительное соглашение к договору аренды сельскохозяйственной техники № 23-2 от 08.05.2018 г., согласно которому в приложение № 1 к договору «Перечень передаваемой в аренду сельскохозяйственной техники»  включена следующая техника: сеялка пневматическая, СПУ-6Д, кол-во: 1 шт., заводской номер/серийный: 8865.  

Стороны установили, что размер арендной платы  по договору составляет 15 000 руб. в месяц, в том числе НДС 18%. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами (л.д. 40-41).

По акту приема-передачи от 28.08.2018 г. ответчику была передана следующая сельскохозяйственная техника: Сеялка пневматическая, СПУ-6Д, кол-во: 1 шт., заводской номер/серийный: 8865.  Стороны претензий друг к другу по переданному имуществу не имеют (л.д. 42).

Согласно акту возврата сельскохозяйственной техники от 07.12.2018 года по договору аренды сельскохозяйственной техники № 23-2 от 08.05.2018 г. арендатор возвратил, а арендодатель принял следующую сельскохозяйственную технику: борона пружинных с шириной захвата 15 м, БПГ-15, кол-во: 1 шт., заводской номер/серийный: 136, сеялка пневматическая, СПУ-6Д, кол-во: 1 шт., заводской номер/серийный: 8865.  

На момент подписания акта у арендатора имеется задолженность перед арендодателем по оплате арендных платежей за аренду сельскохозяйственной техники в размере 75 838 руб. 70 коп. за период с 08.05.2018 г. по 07.12.2018 г. (л.д. 43).

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

 К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии с п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

02.07.2018 года между сельскохозяйственным потребительским кооперативом «Колосок» (заказчик) и  акционерным обществом «Областной агропромышленный холдинг» (исполнитель) заключен договор подряда № 43-2, по условиям которого исполнитель обязуется выполнить по заданию заказчика работу, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (л.д. 44-48).

Исполнитель обязуется выполнить следующую работу:

- дискование почвы на земельных участках сельскохозяйственного назначения (именуемое далее по тексту «Работа»), с кадастровыми номерами: 58:05:0691402:59, 58:05:0710102:25, 58:05:0710102:71, ориентировочной площадью равной 173 га, адрес объектов: местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир расположен в границах Вазерского сельсовета Бессоновского района. Почтовый адрес ориентира: Пензенская область Бессоновский район.

Исполнитель обязуется сдать результат выполненных работ заказчику в срок до «30» июля 2018 г., а также имеет право выполнить работы досрочно.

Срок и объем выполненных работ может быть изменен сторонами путем подписания дополнительного соглашения к договору подряда.

Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы заказчиком или его уполномоченным представителем, а также исполнителем (п. 1.1.-1.4 договора).

Согласно п. 3.1-3.2 договора подряда ориентировочная цена настоящего договора составляет 158 004 руб. 36 коп., в том числе НДС 18 % - 24 102 руб. 36 коп., из расчета 913,32 рублей за 1 га, в т.ч. НДС 18%, без учета стоимости ГСМ. ГСМ предоставляет Заказчик. При дисковании почвы на площади, равной 173 га. 

Сторонами согласовано изменение стоимости выполняемых работ в случае изменения площади обрабатываемых земельных участков. Окончательная стоимость выполняемых работ, определяется сторонами при подписании акта выполненных работ и определения точного количества гектар.

Стороны пришли к соглашению, что уплата заказчиком исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет исполнителя, указанный в настоящем договоре в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ (п. 3.3 договора).

За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 1.5. настоящего договора исполнитель уплачивает заказчику штраф в размере 10 % от суммы договора и пеню из расчета 0,3 % от суммы договора за каждый день просрочки (п. 5.2 договора подряда).

Согласно акту сдачи-приемки выполненных работ от 17.07.2018 г. к договору подряда № 43-2 от 02.07.2018 г. исполнитель в соответствии с договором подряда выполнил следующие работы: дискование почвы на земельных участках с кадастровыми номерами: 58:05:0691402:59, 58:05:0710102:25, 58:05:0710102:71, площадью равной 173 га, расположенных в границах Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. Общая сумма выполненных исполнителем и принятых заказчиком работ составила 158 004 руб. 36 коп., в том числе НДС  18 % - 24 102 руб. 36 коп. (л.д. 49).

28.05.2018 года между сельскохозяйственным потребительским кооперативом «Колосок» (заказчик) и  акционерным обществом «Областной агропромышленный холдинг» (исполнитель) заключен договор подряда № 29-1, по условиям которого исполнитель обязуется выполнить по заданию заказчика работу, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (л.д. 50-54).

Исполнитель обязуется выполнить следующую работу:

- дискование почвы на земельных участках сельскохозяйственного назначения (именуемое далее по тексту «Работа»), с кадастровыми номерами: 58:05:0691901:3, 58:05:0691402:59, 58:05:0700102:5, 58:05:0710103:1, ориентировочной площадью равной 528,2 га, адрес объектов: местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир расположен в границах Вазерского сельсовета Бессоновского района. Почтовый адрес ориентира: Пензенская область Бессоновский район.

Исполнитель обязуется сдать результат выполненных работ заказчику в срок до «30» июня 2018 г., а также имеет право выполнить работы досрочно.

Срок и объем выполненных работ может быть изменен сторонами путем подписания дополнительного соглашения к договору подряда.

Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы заказчиком или его уполномоченным представителем, а также исполнителем (п. 1.1.-1.4 договора).

Согласно п. 3.1-3.2 договора подряда ориентировочная цена настоящего договора составляет 482 415 руб. 62 коп., в том числе НДС 18 % - 73 588 руб. 82 коп., из расчета 913,32 рублей за 1 га, в т.ч. НДС 18%, без учета стоимости ГСМ. ГСМ предоставляет Заказчик. При дисковании почвы на площади, равной 528,2 га. 

Сторонами согласовано изменение стоимости выполняемых работ в случае изменения площади обрабатываемых земельных участков. Окончательная стоимость выполняемых работ, определяется сторонами при подписании акта выполненных работ и определения точного количества гектар.

Стороны пришли к соглашению, что уплата заказчиком исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет исполнителя, указанный в настоящем договоре в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ (п. 3.1 договора).

За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 1.5. настоящего договора исполнитель уплачивает заказчику штраф в размере 10 % от суммы договора и пеню из расчета 0,3 % от суммы договора за каждый день просрочки (п. 5.2 договора подряда).

Согласно акту сдачи-приемки выполненных работ от 01.07.2018 г. к договору подряда № 29-1 от 28.05.2018 г. исполнитель в соответствии с договором подряда выполнил следующие работы: дискование почвы на земельных участках с кадастровыми номерами: 58:05:0691901:3, 58:05:0691402:59, 58:05:0700102:5, 58:05:0710103:1, площадью равной 528,2 га, расположенных в границах Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. Общая сумма выполненных исполнителем и принятых заказчиком работ составила 482 415 руб. 62 коп., в том числе НДС  18 % -  73 588 руб. 82 коп. (л.д. 55).

В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса.

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).

15.06.2018 года между акционерным обществом «Областной агропромышленный холдинг» (исполнитель) и сельскохозяйственным потребительским кооперативом «Колосок» (заказчик) заключен договор на оказание услуг № 40 (предоставление автотранспорта, грузоподъемных машин и средств малой механизации), предметом которого является оказание исполнителем за оговоренную сторонами плату по заявке заказчика транспортных услуг (выполнения работ). Плательщиком по данному договору является заказчик. 

Исполнитель оказывает Заказчику услуги по транспортировке груза на территории г. Пензы и Пензенской области.

Транспортные услуги, предоставляемые исполнителем, включают в себя:

-выезд и прибытие транспортного средства по указанному адресу;

-погрузка груза на транспортное средство;

-транспортировка груза по указанному адресу;

-разгрузка груза по указанному адресу;

-перемещение груза.

Исполнитель не оказывает транспортные услуги с взрывоопасными или легковоспламеняющимися веществами и жидкостями (п.п 1.1.-1.5. договора) (л.д. 56-60).

Согласно разделу № 2 договора«Порядок и приема заявок» модель, комплектация транспортного средства (далее по тексту - ТС), срок оказания услуг и другие характеристики устанавливаются согласно заявки заказчика, направляемой через следующие виды связи, указанные в разделе 9 «Адреса и реквизиты Сторон» настоящего договора на выбор заказчика (телефонограмма, факс, е-mail) с указанием в ней даты и адреса предоставления ТС.

Заявка направляется исполнителю не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты предоставления. Направляемая заявка должна быть подписана заказчиком с расшифровкой подписи и скреплена печатью.

Заявка может быть не исполнена исполнителем, если заявка подана с нарушением какого-либо из условий, предусмотренных в п. 2.1. настоящего договора. Также исполнитель не исполняет заявку, если не располагает техникой, указанной в заявке либо исполнение заявки, грозит возможностью причинения вреда людям, имуществу государства, третьих лиц, утратой или повреждением ТС, другими неблагоприятными последствиями.

Согласно разделу № 4 договора«Стоимость услуг и порядок расчета» размер оплаты услуг по настоящему договору определяется исходя из фактического времени работы ТС и стоимости машино-часа (машино-смены).

Расчет осуществляется исходя из не менее 2 (двух) часов (машина-смена). При заказе менее 2 (двух) часов оплачивается полная машино-смена.

Понятие «работа ТС» включает в себя работу обслуживающего персонала и работу машины, а также время простоя по вине заказчика.

Стоимость услуг определена сторонами согласно прайс-листа исполнителя (Приложение №1 к настоящему договору) и составляет: услуги манипулятора – 1 500 руб. в т.ч. НДС 18 % (стоимость нормо-часа), минимальный заказ – 2 часа, стоимость минимального заказа  - 3 000 руб., в т.ч. НДС 18 %., стоимость пробега за пределами г. Пензы – 45 руб./км., в т.ч. НДС 18 %, услуги самосвала – 1 000 руб. в т.ч. НДС 18 % (стоимость нормо-часа), минимальный заказ – 2 часа, стоимость минимального заказа  - 2 000 руб., в т.ч. НДС 18 % стоимость пробега за пределами г. Пензы  – 45 руб./км., в т.ч. НДС 18 %; услуги автовышки – 1 200 руб. в т.ч. НДС 18 % (стоимость нормо-часа), минимальный заказ – 2 часа, стоимость минимального заказа – 2 400 руб., в т.ч. НДС 18 % стоимость пробега за пределами г. Пензы  – 45 руб./км., в т.ч. НДС 18 %. 

Общая стоимость заказа в пределах г. Пенза определяется как сумма стоимости минимального заказа и времени использования автомобиля сверх минимального заказа, умноженное на стоимость нормо-часа.

Общая стоимость заказа за пределами г. Пенза определяется как сумма стоимости минимального заказа и величины пробега умноженной на стоимость пробега за пределами г. Пензы. Время использования автомобиля свыше 15 мин округляется до 1 часа (л.д. 60).

Стоимость оказанных услуг, подлежащих оплате, определяется на основании данных путевых листов.

Исполнитель передает заказчику паевые листы, акты и счета на выполненные работы не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Оплата оказанных исполнителем услуг осуществляется в течение 3-х дней после подписания заказчиком документов, указанных в п. 4.3 договора.

В соответствии с условиями договора на оказание услуг (предоставление автотранспорта, грузоподъемных машин и средств малой механизации) № 40 от 15 июня 2018 г. исполнитель оказал заказчику 15 июня 2018 г. и 18 июня 2018 г. услуги-манипулятора, что подтверждают данные путевого листа грузового автомобиля № б/н от 14-16 июня 2018 г., № б/н от 18-22 июня 2018 г. (л.д. 61-62).

В соответствии с данными путевого листа грузового автомобиля № б/н от 14-16 июня 2018 г., № б/н от 18-22 июня 2018 г. исполнителем оказаны следующие услуги:

- перемещение автомобиля 60 км х 45 х 2 = 5 400 руб. 00 коп.

-15.06.2018 г. услуги манипулятора - 4 ч. х 1 500 руб. 00 коп. = 6 000 руб. 00 коп.

- перемещение автомобиля 30 км. х 45 х 2 = 2 700 руб. 00 коп.

-18.06.2018 г. услуги манипулятора - 2 ч. х 1 500 руб. 00 коп. = 3 000 руб. 00 коп.

Общая стоимость оказанных услуг составила 17 100 руб.

В соответствии с п. 5.2.3. вышеуказанного договора заказчик обязан производить своевременную оплату оказанных исполнителем услуг.

В соответствии с п. 6.7. договора на оказание услуг (предоставление автотранспорта, грузоподъемных машин и средств малой механизации) №  40 от 15 июня 2018 г. при отсутствии письменных возражений или претензий со стороны заказчика в течение 5 рабочих дней со дня получения счета и акта об оказанных услугах, услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством, что равносильно подписанию заказчиком акта об оказанных услугах.

При наличии возражений или претензий заказчик обязан принять меры к уведомлению исполнителя по телефону, электронной почте или с использованием других средств связи.

За задержку сроков платежей, предусмотренных настоящим договором. исполнитель вправе требовать от заказчика оплаты пени в размере 0,5% от суммы платежа за каждый день просрочки (п. 6.12. договора).

Настоящий договор заключен сторонами на срок с «15» июня 2018 г. по «31» декабря 2018 г. и вступает в силу с момента его подписания сторонами (п. 7.1 договора).

Действие настоящего договора продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий договор за 30 дней даты его прекращения в письменной форме (п. 7.2 договора).

Доказательств внесения платежей в соответствии с условиями договоров ответчик не представил.

В связи с  нарушением обязательств по своевременному внесению арендной платы по договору аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № 39 зем.  от 20.12.2017 года в сумме 37 306 руб. 38 коп. за период с июля 2018 г. по декабрь 2019 г., по договору аренды сельскохозяйственной техники № 23-2 от 08.05.2018 г. в сумме 75 838 руб. 70 коп. за период с 08.05.2018 г. по 07.12.2018 г., нарушением обязательств по оплате услуг по договору на оказание услуг (предоставление автотранспорта, грузоподъемных машин и средств малой механизации) № 40 от 15.06.2018 года в сумме 17 100 руб. за июнь 2018 года, нарушением обязательств по оплате выполненных работ по договору подряда № 29-1 от 28.05.2018 года в сумме 482 415 руб. 62 коп. за период с 28.05.2018 г. по 30.06.2018 г., по договору подряда № 43-2 от 02.07.2018 года в сумме 158 004 руб. 36 коп. за период с 02.07.2018 г. по 30.07.2018 г., истец направил в адрес ответчика претензию № 50 от 27.01.2020 г. (л.д. 65-69).

Поскольку ответчиком оплата арендных платежей, оплата услуг по договору на оказание услуг (предоставление автотранспорта, грузоподъемных машин и средств малой механизации), а также оплата выполненных работ по договорам подряда не произведена, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Поскольку факт ненадлежащего исполнения договорных обязательств ответчиком не оспорен и доказательства, опровергающие доводы истца, в материалах дела отсутствуют, арбитражный суд с учетом положений п. 3.1 ст. 70 АПК РФ, признает обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование заявленных требований, установленными и признанными ответчиком.

Оценивая имеющиеся в материалах дела доказательства, суд исходит из того, что согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допустим (ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Доказательств оплаты долга и письменных возражений ответчиком не представлено.

Принимая во внимание, что материалами дела наличие задолженности по арендной плате по договорам аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственной техники, по договору на оказание услуг, по договорам подряда  подтверждается, доказательств оплаты долга ответчиком не представлено, арбитражный суд, учитывая положения ст.ст. 309, 310, 606, 614, 702, 709, 711, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, признает исковые требования акционерного общества «Областной агропромышленный холдинг» о взыскании с сельскохозяйственного потребительского кооператива «Колосок» долга в общей сумме 770 665 руб. 06 коп. обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Поскольку ответчиком условия заключенных договоров в части своевременной оплаты нарушались, истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика пени и процентов за пользование чужими денежными средствами.

В силу ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Требование истца о взыскании с ответчика пени за нарушение сроков оплаты суд считает обоснованным, поскольку в силу ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае просрочки исполнения обязательств должник обязан уплатить кредитору определенную денежную сумму, в данном случае – пени, размер которых определен п. 6.2. договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № 39 зем. 20.12.2017 г. и составляет 0,3 % от неуплаченной суммы арендной платы за каждый день просрочки, п. 7.3 договора аренды сельскохозяйственной техники № 23-2 от 08.05.2018 г. и составляет 0,3 % неуплаченной суммы за каждый день просрочки, п. 6.12. договора на оказание услуг № 40 (предоставление автотранспорта, грузоподъемных машин и средств малой механизации) от 15.06.2018 г. и составляет 0,5 % от суммы платежа за каждый день просрочки.

Согласно представленному истцом в исковом заявлении расчету, размер начисленной ответчику неустойки (пени) по договору аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № 39 зем.  от 20.12.2017 г. составляет 5 931 руб. 71 коп. за период с 14.01.2020 г. по 06.03.2020 г., по договору аренды сельскохозяйственной техники № 23-2 от 08.05.2018 г. составляет 102 837 руб. 28 коп. за период с 11.12.2018 г. по 06.03.2020 г., по договору на оказание услуг (предоставление автотранспорта, грузоподъемных машин и средств малой механизации) № 40 от 15.06.2018 г. составляет 53 095 руб. 50 коп. за период с 25.06.2018 г. по 06.03.2020 г.

Основания для освобождения ответчика от ответственности в данном случае отсутствуют, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность за нарушение обязательства независимо от вины, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Расчет пеней ответчиком не оспорен. Доказательств оплаты в установленный срок ответчик в материалы дела не представил, с ходатайством о снижении их размера в порядке ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не обращался, доказательства явной несоразмерности начисленных пени последствиям нарушения обязательств не представил.

Судом установлен факт несвоевременной оплаты ответчиком арендной платы и оказанных услуг, что привело к просрочке. Следовательно, требование истца о взыскании пеней заявлено правомерно.

Поскольку ответчик с ходатайством о снижении размера неустойки в порядке ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не обращался и не представил доказательства явной несоразмерности начисленной неустойки последствиям нарушения обязательств, ответчиком допущена просрочка в оплате арендной платы, арбитражный суд, исходя из диспозиции ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается, руководствуясь положениями ст.ст. 330, 332 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 6.2. договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № 39 зем. 20.12.2017 г., п. 7.3 договора аренды сельскохозяйственной техники № 23-2 от 08.05.2018 г., п. 6.12. договора на оказание услуг № 40 (предоставление автотранспорта, грузоподъемных машин и средств малой механизации) от 15.06.2018 г., признает неустойку в общей сумме 161 864 руб. 49 коп.  соразмерной, подлежащей взысканию с ответчика  в пользу истца в полном объеме.

В связи с нарушением ответчиком сроков оплаты выполненных подрядных работ истец  также просит суд взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда № 29-1 от 28.05.2018 г. в сумме 58 875 руб. 12 коп. за период с 07.06.2018 г. по 06.03.2020 г., по договору подряда № 43-2 от 02.07.2018 г. в сумме 17 808 руб. 14 коп. за период с 24.07.2018 г. по 06.03.2020 г.

Согласно п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга.

Согласно представленному истцом в исковом заявлении расчету, общая сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 76 683 руб. 26 коп.

Ответчик возражений по расчету процентов, а также доказательств оплаты в установленный договорами срок в материалы дела не представил.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами судом проверен, признан верным, ответчиком не оспорен.

Требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за нарушение сроков оплаты суд признает обоснованным.

Судом установлен факт несвоевременной оплаты ответчиком по договорам, что привело к просрочке. Следовательно, требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации заявлено правомерно и подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению полностью. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 19.03.2020 г. истцу предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины до дня рассмотрения дела, и поскольку ответчик от уплаты государственной пошлины не освобожден, то в силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина подлежит взысканию с сельскохозяйственного потребительского кооператива «Колосок» в доход федерального бюджета в сумме 23 092 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить полностью.  

Взыскать с сельскохозяйственного потребительского кооператива «Колосок» в пользу акционерного общества «Областной агропромышленный холдинг» сумму 1 009 212 руб. 81 коп., в том числе долг в сумме 770 665 руб. 06 коп., пени в сумме 161 864 руб. 49 коп. и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 76 683 руб. 26 коп.

Взыскать с сельскохозяйственного потребительского кооператива «Колосок» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 23 092 руб.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня его принятия.

           Судья                                                                                                                Г.В. Алексина