АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

_____________________________________________________________________________________________

 

656015, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 76, тел.: 29-88-01

http://www.altai-krai.arbitr.ru   е-mail: а03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Резолютивная часть решения

 арбитражного суда по делу,

рассмотренному в порядке упрощенного производства

Дело № А03-3512/2018

г. Барнаул

04 мая 2018 г.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Боярковой Т.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, г. Барнаул Алтайского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Администрации Калманского района Алтайского края, с. Калманка Калманского района Алтайского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), о взыскании 66 300 руб. 35 коп., из них 63 500 руб. задолженности по договору № 548/17-ДО от 28.06.2017 года и 2 800 руб. 35 коп. пени за период с 29.09.2017 года по 22.02.2018 года, а также о взыскании пени за период с 23.02.2018 года по день фактической оплаты долга, исчисляя ее размер от суммы долга по ставке 0,03 % за каждый день просрочки,

без участия сторон, извещенных надлежащим образом о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства,

 

         Руководствуясь статьями 167-170, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Администрации Калманского района Алтайского края, с. Калманка Калманского района Алтайского края в пользу Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, г. Барнаул Алтайского края 66 300 руб. 35 коп., из них 63 500 руб. задолженности по договору № 548/17-ДО от 28.06.2017 года и 2 800 руб. 35 коп. пени за период с 29.09.2017 года по 22.02.2018 года.

Взыскать с Администрации Калманского района Алтайского края, с. Калманка Калманского района Алтайского края в пользу Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, г. Барнаул Алтайского края пеню в размере 0,03 % от суммы долга за каждый день просрочки, начиная с 23.02.2018 года по день оплаты долга.

 

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд,                   г. Томск в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме или в арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что  оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Судья                                                                                              Т.В. Бояркова