1060_534031  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-4376/2023

16 ноября 2023 г.

г. Севастополь

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города  Севастополя  

РЕШИЛ:

Исковые требования по заявлению от 12.04.2023 № 2938/03-05-02-0108/02/23 удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Кариатида»  в пользу Казённого учреждения города Севастополя «Единая дирекция  капитального строительства» неустойку в сумме 2 491 330, 59 руб. (Два  миллиона четыреста девяносто одна тысяча триста тридцать рублей 59  копеек).  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Встречные исковые требования по заявлению № 6181/03-05-02-0109/01/23 от 19.06.2023 удовлетворить частично.  

Взыскать с Казённого учреждения города Севастополя «Единая  дирекция капитального строительства» в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Кариатида» неустойку в сумме 129 963, 89 руб. (Сто  двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят три рубля 89 копеек), а также  Код доступа к материалам дела:  

взыскать расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3 159,40 руб.  (Три тысячи сто пятьдесят девять рублей 40 копеек), оплаченных по  платежному поручению № 471 от 18.07.2023.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Произвести зачёт, в результате которого взыскать с Общества с  ограниченной ответственностью «Кариатида» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, Город Севастополь) в пользу Казённого учреждения города  Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, Город Севастополь) сумму 2 358 207, 30  руб. (Два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч двести семь рублей 30  копеек).  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Кариатида»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Город Севастополь) в федеральный  бюджет государственную пошлину в сумме 25 279, 72 руб. (Двадцать пять  тысяч двести семьдесят девять рублей 72 копейки).  

Взыскать Казённого учреждения города Севастополя «Единая  дирекция капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, Город Севастополь) в федеральный бюджет государственную  пошлину в сумме 20 062, 28 руб. (Двадцать тысяч шестьдесят два рубля 28  копеек).  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение  может быть обжаловано в течение месяца с момента его вынесения в  Двадцать первый Арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба  подаётся через Арбитражный суд города Севастополя.  

Судья Р.А. Ражков