АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-10936/2019

16 сентября 2019 года

город Омск

Резолютивная часть решения объявлена 09 сентября 2019 года. Полный текст решения изготовлен 16 сентября  2019 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Храмцова К.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пантелеевой С.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Директива» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644106, 

<

...>)

к акционерному обществу «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 646532, 

<

...>)

о взыскании 11 417 264 руб. 13 коп.

и по встречному иску акционерного общества «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5»

к обществу с ограниченной ответственностью «Директива»

о взыскании 2 528 642 руб. 61 коп.

в заседании суда приняли участие:

от истца – ФИО1 по доверенности от 01.06.2019,

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 31.05.2017 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Директива» (далее - ООО «Директива», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5» (далее – АО «ДРСУ № 5», ответчик) о взыскании 11 417 264 руб. 13 коп. задолженности по договорам поставки от 07.06.2018 № 8,  от 07.06.2018 № 8/1, от 09.06.2018 № 8/4, от 09.06.2018 № 8/5, от 18.06.2018 № 12, от 18.06.2018 № 12/1, от 18.06.2018 № 12/2, от 18.06.2018 № 12/3, в том числе 10 701 980 руб. – основной долг, 715 284 руб. 13 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами.

В порядке статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик обратился в арбитражный суд со встречным исковым заявлением к ООО «Директива» о взыскании 2 528 642 руб. 61 коп. неустойки за просрочку поставки товара по договорам поставки от 07.06.2018 № 8 и от 07.06.2018 № 8/1.

Определением суда от 02.09.2019 встречный иск акционерного общества «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5» к обществу с ограниченной ответственностью «Директива»  о взыскании 2 528 642 руб. 61 коп.  принят к рассмотрению.

В судебном заседании, открытом 02.09.2019 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 09.09.2019. Информация о перерыве размещена на сайте Арбитражного суда Омской области.

Представитель истца в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, просит взыскать с ответчика 10 601 980 руб. основного долга, заявил отказ от исковых требований в остальной части (письменное заявление от 02.09.2019 б/н, протокол судебного заседания от 02.09.2019).

Поскольку отказ истца от иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, суд на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным принять отказ от иска, а  производство по делу в соответствующей части прекратить по пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик заявил отказ от встречных исковых требований в полном объеме (письменное заявление от 02.09.2019 б/н, протокол судебного заседания от 02.09.2019).

Поскольку отказ АО «ДРСУ № 5» от встречного иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, суд на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным принять отказ от встречного иска, а  производство по делу в соответствующей части прекратить по пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

07 июня 2018 года между ООО «Директива» (поставщик) и АО «ДРСУ № 5» (покупатель) заключен договор поставки № 8, в соответствии с условиями которого поставщик обязуется поставить,  а покупатель принять и оплатить смесь щебеночно-песчаную С2-20 (товар) в количестве и по цене в соответствии со спецификацией (приложением № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата товара осуществляется покупателем в рублях в размере 100% от стоимости товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 60 дней с даты поставки (пункты 1.1, 2.2 договора).

Кроме того, 07 июня 2018 года между ООО «Директива» (поставщик) и АО «ДРСУ № 5» (покупатель) заключен договор поставки № 8/1, в соответствии с условиями которого поставщик обязуется поставить,  а покупатель принять и оплатить смесь щебеночно-песчаную С4-80(товар) в количестве и по цене в соответствии со спецификацией (приложением № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата товара осуществляется покупателем в рублях в размере 100% от стоимости товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 60 дней с даты поставки (пункты 1.1, 2.2 договора).

Также, 09.06.2018 года между ООО «Директива» (поставщик) и АО «ДРСУ № 5» (покупатель) заключен договор поставки № 8/4, в соответствии с условиями которого поставщик обязуется поставить,  а покупатель принять и оплатить щебень фр. 40-70 (товар) в количестве и по цене в соответствии со спецификацией (приложением № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата товара осуществляется покупателем в рублях в размере 100% от стоимости товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 60 дней с даты поставки (пункты 1.1, 2.2 договора).

09 июня 2018 года между ООО «Директива» (поставщик) и АО «ДРСУ № 5» (покупатель) заключен договор поставки № 8/5, в соответствии с условиями которого поставщик обязуется поставить,  а покупатель принять и оплатить щебень фр. 20-40 (товар) в количестве и по цене в соответствии со спецификацией (приложением № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата товара осуществляется покупателем в рублях в размере 100% от стоимости товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 60 дней с даты поставки (пункты 1.1, 2.2 договора).

18 июня 2018 года между ООО «Директива» (поставщик) и АО «ДРСУ № 5» (покупатель) заключен договор поставки № 12, в соответствии с условиями которого поставщик обязуется поставить,  а покупатель принять и оплатить щебень фр. 40-70 (товар) в количестве и по цене в соответствии со спецификацией (приложением № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата товара осуществляется покупателем в рублях в размере 100% от стоимости товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 60 дней с даты поставки (пункты 1.1, 2.2 договора).

Также, 18.06.2018 года между ООО «Директива» (поставщик) и АО «ДРСУ № 5» (покупатель) заключен договор поставки № 12/1, в соответствии с условиями которого поставщик обязуется поставить,  а покупатель принять и оплатить песок строительный (товар) в количестве и по цене в соответствии со спецификацией (приложением № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата товара осуществляется покупателем в рублях в размере 100% от стоимости товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 60 дней с даты поставки (пункты 1.1, 2.2 договора).

Кроме того, 18.06.2018 года между ООО «Директива» (поставщик) и АО «ДРСУ № 5» (покупатель) заключен договор поставки № 12/2, в соответствии с условиями которого поставщик обязуется поставить,  а покупатель принять и оплатить песок строительный (товар) в количестве и по цене в соответствии со спецификацией (приложением № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата товара осуществляется покупателем в рублях в размере 100% от стоимости товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 60 дней с даты поставки (пункты 1.1, 2.2 договора).

18 июня 2018 года между ООО «Директива» (поставщик) и АО «ДРСУ № 5» (покупатель) заключен договор поставки № 12/3, в соответствии с условиями которого поставщик обязуется поставить,  а покупатель принять и оплатить песок строительный (товар) в количестве и по цене в соответствии со спецификацией (приложением № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата товара осуществляется покупателем в рублях в размере 100% от стоимости товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 60 дней с даты поставки (пункты 1.1, 2.2 договора).

Во исполнение условий вышеуказанных договоров истец поставил ответчику товар на общую сумму 33 703 230 руб., что подтверждается универсальными передаточными документами (счетами-фактурами) от 18.06.2018 № 18, от 18.06.2018 № 19, от 18.06.2018 № 20, От 21.06.2018 № 21, от 03.09.2018 № 36, от 21.06.2018 № 22, от 21.06.2018 № 23, от 16.08.2018 № 32, от 30.08.2018 № 35, от 03.10.2018 3 37, от 12.10.2018 № 38, от 31.10.2018 № 47.

Однако ответчик принятые на себя обязательства по оплате поставленного товара исполнил ненадлежащим образом, в связи с чем у ответчика перед истцом образовалась задолженность в сумме 10 601 980 руб.

Претензия истца от 19.04.2019 исх. № 27 оставлена АО «ДРСУ № 5» без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив обстоятельства дела, имеющиеся в деле доказательства, суд полагает, что заявленные требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу пункта 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации  покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

Согласно расчету, представленному ООО «Директива», задолженность ответчика перед истцом по вышеуказанным договорам составляет 10 601 980 руб.  Расчет судом проверен и признан верным.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Доказательства оплаты задолженности в вышеуказанном размере в материалы дела не представлены, в связи с чем исковые требования в размере 10 601 980 руб. как законные, обоснованные и подтвержденные материалами дела, подлежат удовлетворению.

По правилам части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.  В связи с частичным отказом истца от исковых требований и отказом ответчика от встречных исковых требований, государственная пошлина в соответствующей части подлежит возврату сторонам из федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями  49, 110, 150, 151, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Директива» от исковых требований к акционерному обществу «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5» о взыскании 100 000 руб. основного долга и 715 284 руб. 13 коп. неустойки.

Производство по делу № А46-10936/2019 в указанной части прекратить.

Взыскать с акционерного общества «Дорожное ремонтно-строительное управление   № 5»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 646532, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Директива» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644106, 

<

...>)      10 601 980 руб. основного долга, а также 76 010 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Принять отказ акционерного общества «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5» от встречных исковых требований по делу № А46-10936/2019.

Производство по делу № А46-10936/2019 в указанной части прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Директива» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644106, 

<

...>) из федерального бюджета 4 076 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 45 от 20.06.2019.

Возвратить акционерному обществу «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 646532, 

<

...>) из федерального бюджета 35 643 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 308 от 15.08.2019.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                     К.В. Храмцов