59/2021-309634(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

12 октября 2021 года Дело № А55-3615/2021 

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Балькиной Л.С. 

При ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Хабибуллиной Л.Р.,  

рассмотрев в судебном заседании 12 октября 2021 года дело по иску, заявлению  Общества с ограниченной ответственностью "СамараТрансСтрой"  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Витязь"  

о взыскании 908 774 руб. 21 коп.,  по иску Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Витязь"  

к Обществу с ограниченной ответственностью "СамараТрансСтрой" 

о взыскании 774 853 руб. 92 коп.  третье лицо Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.  

при участии в заседании от истца – представитель Юдинцева Е.А., от ответчика – директор Лятин А.Е., 

от третьего лица – не участвовали.  

Руководствуясь ст. ст. 110,167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Р Е Ш И Л: 

 Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "СамараТрансСтрой"  удовлетворить.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  Витязь" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СамараТрансСтрой"  908 774 руб. 21 коп. неустойки, а также 21 175 руб. в счет возмещения расходов по  государственно пошлине.  

 Встречный иск удовлетворить.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СамараТрансСтрой" в  пользу Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Витязь"  774 853 руб. 92 коп. задолженности, а также 18 497 руб. в счет возмещения расходов по  государственно пошлине.  

 В результата зачета требований по первоначальному и встречному искам взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Витязь" в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "СамараТрансСтрой" 133 920 руб. 29 коп.  неустойки, а также 2687 руб. в счет возмещения расходов по государственно пошлине.  

 Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "СамараТрансСтрой" из  федерального бюджета госпошлину в сумме 17698 руб. , перечисленную по  платежному поручению № 770 от 08.02.2021.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / Л.С. Балькина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 19.08.2020 14:31:35

Кому выдана Балькина Лилия Сергеевна