9013/2020-189242(1) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

Дело № А43-14679/2019 

г. Нижний Новгород объявлена 15 сентября 2020 года Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Верховодова Евгения Владимировича (шифр дела 40-508),  при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел дело по иску общества с ограниченной ответственностью Электротехническая  компания «АЛМИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью фирма «ПРОМСВЕТ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 711 876.70 руб. с учетом уточнения, а также встречные исковые требования 

общества с ограниченной ответственностью фирма «ПРОМСВЕТ»  к обществу с ограниченной ответственностью Электротехническая компания «АЛМИ»  

о взыскании 1 000 000 руб. неосновательно удерживаемых денежных средств, 150 000 руб.  пеней за нарушение срока выполнения работ, 190 336.55 руб. процентов за пользование  чужими денежными средствами за период с 06.12.2017 по 08.09.2020, процентов за  пользование чужими денежными средствами за период с 08.09.2020 по день фактической  оплаты задолженности/  

Руководствуясь статьями 104, 110, 150, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью Электротехническая  

компания «АЛМИ» удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью фирма «ПРОМСВЕТ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  

Электротехническая компания «АЛМИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

- 470 579 руб. задолженности по договору подряда от 22.09.2017 № 076/17-Э,  - 150 000 руб. неустойки за нарушение сроков уплаты по договору,  

- 128 347 руб. судебных расходов, составляющих затраты истца на оплату  

государственной пошлины, оплату судебной экспертизы, юридических услуг, в части,  

пропорциональной удовлетворенным требованиям. 

В удовлетворении остальной части требований – отказать.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Производство в отношении встречных требований обществу с ограниченной  ответственностью фирма «ПРОМСВЕТ» – прекратить.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Электротехническая  компания «АЛМИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета  2286 руб. излишне уплаченной государственной пошлины, перечисленной по платежному  поручению от 02.04.2019 № 464. Основанием для возврата государственной пошлины  является настоящий судебный акт.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в г.  Владимир через Арбитражный суд Нижегородской области.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного  суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.В.Верховодов