АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть 

г.Краснодар Дело № А32-23688/2019 11.02.2020 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи С.А. Баганиной, при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Л.В.Поляшевой, рассмотрев в судебном  заседании дело по иску ООО «ШАГ-Инжиниринг» (ИНН 2311233474, ОГРН 1172375022610) к  индивидуальному предпринимателю Кесовой Наталье Олеговне (ИНН 23110708847, ОГРНИП  318237500004572) о взыскании с учетом уточнения 668372,40 руб, в том числе 458 192,40 рублей  неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 210 180 рублей неустойки за расторжение  договора, а также 15 232 рублей расходов по уплате государственной пошлины, по встречному  иску Кесовой Натальи Олеговны (ИНН 23110708847, ОГРНИП 318237500004572) к ООО «Шаг- Инжиниринг», о взыскании 911266 руб, в том числе 811 460 рублей долга, 99 806 рублей  неустойки (при подаче иска предоставлена отсрочка по уплате 21 225 руб государственной  пошлины). руководствуясь статьями 65, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

По первоначальному иску:  

Взыскать с индивидуального предпринимателя Кесовой Натальи Олеговны (ИНН  

23110708847, ОГРНИП 318237500004572) в пользу ООО «ШАГ-Инжиниринг» (ИНН 2311233474,  

ОГРН 1172375022610) 21777 рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ, а также  

533,56 рублей расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказать. 

Взыскать с ООО «ШАГ-Инжиниринг» (ИНН 2311233474, ОГРН 1172375022610) в  

доход федерального бюджета 1134,53 руб госпошлины. 

По встречному иску. 

Взыскать с ООО «ШАГ-Инжиниринг» (ИНН 2311233474, ОГРН 1172375022610) в  пользу индивидуального предпринимателя Кесовой Натальи Олеговны (ИНН 23110708847,  ОГРНИП 318237500004572) 735 304,89 руб, в том числе 650 960 руб долга и 84344,89 руб.  неустойки.  

В остальной части иска отказать. 

 Взыскать с индивидуального предпринимателя Кесовой Натальи Олеговны (ИНН  23110708847, ОГРНИП 318237500004572) в доход федерального бюджета 4098,55 руб  госпошлины.  

Взыскать с ООО «ШАГ-Инжиниринг» (ИНН 2311233474, ОГРН 1172375022610) в доход  федерального бюджета 17126,45 руб госпошлины.  

Выдать один исполнительный лист на взыскание с ООО «ШАГ-Инжиниринг»  (ИНН 2311233474, ОГРН 1172375022610) в доход федерального бюджета 18260,98 руб  госпошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в  Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения  по делу в законную силу через суд, вынесший решение.  

Судья С.А. Баганина