АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А27-14466/2020

город Кемерово

29 сентября 2020 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Беляевой Л.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Киселевой И.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлениюобщества с  ограниченной ответственностью «Регионстрой», г. Новокузнецк (ОГРН 1034238002435,  ИНН 4238014744)  

к индивидуальному предпринимателю Зяблову Сергею Александровичу, г. Новокузнецк  (ОГРНИП 314425310000047, ИНН 422110158485)  

о взыскании 20 900 руб. долга по договору подряда № Р060 от 17.08.2018, 59 407 руб. 80  коп. долга по договору подряда № Р059 от 17.08.2018,; 11 375 руб. 90 коп. неустойки по  договору подряда № Р060 от 17.08.2018; 113 171 руб. 86 коп. неустойки по договору  подряда № Р059 от 17.08.2018; 793 руб. 42 коп. процентов за пользование чужими  денежными средствами по договору подряда № Р060 от 17.08.2018; 2 255 руб. 27 коп.  процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда № Р059 от  17.08.2018; 21 913 руб. 15 коп. неосновательного обогащения; 831 руб. 88 коп. процентов  за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного обогащения;  проценты за пользование чужими денежными средствами по договору подряда № 059 от  17.08.2018, по договору подряда № 060 от 17.08.2018, а также на сумму неосновательного  обогащения, начиная с 22.04.2020 по день фактического исполнения ответчиком  обязательств по уплате задолженности  

при участии от сторон – не явились, 

Руководствуясь статьями 110, 168-171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Зяблова Сергея Александровича в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Регионстрой» неосновательное  обогащение в размере 102 220 руб. 95 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения  работ в сумме 32 689 руб. 83 коп., проценты за пользование чужими денежными  средствами за период с 17.09.2019 по 29.09.2020 в сумме 6 036 руб. 01 коп., и далее с  30.09.2020 проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму  неосновательного обогащения 102 220 руб. 95 коп. до момента фактического исполнения  обязательства, а также 4587 руб. 06 коп. расходов по уплате государственной пошлины.  

В иске в остальной части отказать. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение одного месяца с момента его принятия (изготовления его в полном объеме).  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный  суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья Л.В. Беляева