АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

04 августа 2020 года                                                                                    Дело № А74-5574/2020 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.В. Лиходиенко рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению администрации города Черногорска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью коммерческо-строительная компания «Людвиг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 16 098 рублей 08 копеек неустойки за период с период с 18.09.2019 по 25.05.2020 (уточненного в порядке статьи 49 АПК РФ).

Руководствуясь статьями  110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Иск удовлетворить:

взыскать с  общества с ограниченной ответственностью коммерческо-строительная компания «Людвиг» в пользу администрации города Черногорска 16 098 (шестнадцать тысяч девяносто восемь) рублей 08 копеек неустойки за период с период с 18.09.2019 по 25.05.2020.

2. Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью коммерческо-строительная компания «Людвиг» в доход федерального бюджета 2 000 (две тысячи) рублей  государственной пошлины. 

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме.

Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья                                                                                                                    А.В.  Лиходиенко