АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-11901/2023

г. Салехард

24 апреля 2024 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Антоновой Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Севли И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению акционерного общества «Уренгойтеплогенерация-1» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Гидроэнергомашкомплект» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании  предоплаты и неустойки по договору подряда в размере 1 033 178 рублей 55 копеек и  расторжении договора подряда,  

при участии в судебном заседании: от истца – представитель не явился; от ответчика – представитель не явился; 

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

уточненные исковые требования акционерного общества «Уренгойтеплогенерация-1»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворить частично.  

Расторгнуть договор подряда на капитальный ремонт объектов муниципальной  собственности, находящихся в субаренде АО «УТГ-1» № 22-кр-2022/УТГ-1  заключенный 22.04.2022 между акционерным обществом «Уренгойтеплогенерация-1»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) и обществом с ограниченной  ответственностью «Гидроэнергомашкомплект» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Гидроэнергомашкомплект» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу  акционерного общества «Уренгойтеплогенерация-1» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) сумму предоплаты по договору подряда на капитальный ремонт  объектов муниципальной собственности, находящихся в субаренде АО «УТГ-1» № 22- кр-2022/УТГ-1 в размере 945 531 рубля, неустойку, начисленную за период с 06.08.2022  

 

по 01.09.2023 в размере 77 035 рублей 51 копейки, расходы по оплате государственной  пошлины в размере 29 092 рублей. Всего взыскать 1 051 658 рублей 51 копейки.  

Возвратить акционерному обществу «Уренгойтеплогенерация-1»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) из федерального бюджета государственную  пошлину, уплаченную по платежному поручению № 5771 от 03.11.2023 в размере  6 000 рублей.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Е.В. Антонова

Судья