Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-45474/2019  «4» февраля 2020 года  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л. В. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гостевой З.Б.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению унитарной  некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью "Строительная компания "Поволжье" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки по договору от 08.06.2016 г. № 57-В-СМР- 2016 в размере 4 179 352 руб. 05 коп.,  

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1, представителя по доверенности от 27.12.2019., после  перерыва – ФИО2, представителя по доверенности от 10.01.2020 г.;  

от ответчика – не явился, после перерыва - ФИО3, генерального директора;  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

Иск удовлетворить части. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Поволжье" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу унитарной  некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере  320 000 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Поволжье" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 43 897 руб.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.  

Судья Л.В. Напалкова