Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«10» ноября 2022 года Дело № А12-30915/2021  Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрел в  судебном заседании дело по иску гражданина ФИО1 к  муниципальному общеобразовательному учреждению «Зеленовская средняя школа»  Фроловского муниципального района Волгоградской области (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) о взыскании задолженности, неустойки,  

и по встречному исковому заявлению муниципального общеобразовательного  учреждения «Зеленовская средняя школа» Фроловского муниципального района  Волгоградской области (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Строительная компания Монолит-Юг» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании задолженности, неустойки,  

третьи лица - индивидуальный предприниматель ФИО2  (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), индивидуальный предприниматель  ФИО3 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).  

Руководствуясь ст.ст.110, 112, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные требования удовлетворить частично. 

Взыскать с муниципального общеобразовательного учреждения «Зеленовская  средняя школа» Фроловского муниципального района Волгоградской области (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО1  задолженность в размере 1 338 501,43 руб., неустойку в размере 92 203,14 руб. за период  с 07.07.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 10.11.2022, всего 1 430 704,57 руб., а так же  судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 26 382,44 руб., расходы  на оплату услуг представителя в размере 37 200 руб. В остальной части иска отказать.  

Взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Центр Среда» расходы за проведение первоначальной экспертизы в  размере 20 000 руб.  

 Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 1 377,21 руб.  

Встречные требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  Монолит-Юг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу муниципального  общеобразовательного учреждения «Зеленовская средняя школа» Фроловского  муниципального района Волгоградской области (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) стоимость работ по устранению недостатков в размере 866 874,19 руб. В  остальной части иска отказать.  

Взыскать с муниципального общеобразовательного учреждения «Зеленовская  средняя школа» Фроловского муниципального района Волгоградской области (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 21 490 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  Монолит-Юг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 12 930 руб.  

Окончательно путем зачета первоначальных и встречных требований, а также  окончательного распределения судебных расходов по настоящему делу, взыскать с  муниципального общеобразовательного учреждения «Зеленовская средняя школа»  Фроловского муниципального района Волгоградской области (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО1 задолженность в общей сумме  563 830,38 руб., расходы на оплату услуг по оказанию юридической помощи в размере  37 200 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 26 382 руб.  

Взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Центр Среда» расходы за проведение первоначальной экспертизы в  размере 20 000 руб.  

Взыскать с ФИО1 в пользу муниципального  общеобразовательного учреждения «Зеленовская средняя школа» Фроловского  муниципального района Волгоградской области (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) расходы по проведению повторной экспертизы в размере 22 014 руб.  

Зачесть излишне уплаченную ФИО1 государственную  пошлину в сумме 20 000 руб. в счет взыскания государственной пошлины в доход  федерального бюджета в общем размере 14 307,21 руб. (12 930+1 377,21).  

Выдать ФИО1 справку на возврат из федерального  бюджета государственной пошлины в размере 5 692,79 руб.  

Взыскать с муниципального общеобразовательного учреждения «Зеленовская  средняя школа» Фроловского муниципального района Волгоградской области (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 21 490 руб.  

Полный текст решения будет изготовлен в течение пяти рабочих дней с даты  оглашения резолютивной части.  

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца с момента изготовления  в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный  суд Волгоградской области.  

Судья Попова Т.В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 22.12.2021 3:05:03Кому выдана Попова Татьяна Владимировна