АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-31249/18

г. Уфа

20 декабря 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 20 декабря 2021 года

Полный текст решения изготовлен 20 декабря 2021 года

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Байковой А.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Башнефть - Полюс" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Пермспецнефтемаш" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании 12 409 634 руб. 91 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности №ДОВ/БП/011/21 от 11.11.2020, ФИО3 по доверенности №ДОВ/БП/105/21 от 31.12.2020;

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом.

Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Полюс» (ООО «Башнефть-Полюс», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Пермспецнефтемаш» (ООО «ПСНМ», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании затрат на организацию авиаперевозки и агентского вознаграждения в размере 12 409 634 руб. 91 коп. по договору поставки товара и выполнения работ № БП/с/102/15/МТС от 30.01.2015.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.10.2019 производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № А07-29431/2016 в целях избежания принятия противоречащих друг другу судебных актов, поскольку в рамках дела № А07-29431/2016 также подлежал рассмотрению вопрос о надлежащем взаимном исполнении сторонами обязательств по договору №БП/с/102/15/МТС от 30.01.2015.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-29431/2016 от 16.02.2021 первоначальные исковые требования ООО «ПСНМ» удовлетворены частично: с ООО «Башнефть-Полюс» в пользу ООО «ПСНМ» взыскано 2 655 650 руб. задолженности, 265 565 руб. пени, а также 6 709 руб. судебных расходов по оплате госпошлины, а также судебные расходы по оплате экспертизы в размере 463 920 руб. В удовлетворении остальной части первоначального иска отказано. Встречные исковые требования ООО «Башнефть-Полюс» удовлетворены судом частично: с ООО «ПСНМ» в пользу ООО «Башнефть-Полюс» взыскан штраф в размере 1 236 049 руб., пени в размере 2 472 099 руб., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 140 000 руб. В удовлетворении остальной части встречного иска отказано. 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 решение суда первой инстанции изменено: в удовлетворении первоначальных исковых требований ООО «ПСНМ» отказано, встречные исковые требования ООО «Башнефть-Полюс» удовлетворены частично - с ООО «ПСНМ» в пользу ООО «Башнефть – Полюс» штраф в размере 6 180 249 руб. 92 коп., пени в размере 12 360 499 руб. 84 коп., а также 146 605 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, в удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказано.

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 15.11.2021 постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения.

Определением от 05.08.2021 производство по настоящему делу было возобновлено.

Истцом заявленные требования поддерживаются в полном объеме, представлены пояснения по существу спора. Ответчиком отзыв на исковое заявление не представлен.

В судебном заседании 15.12.2021 объявлен перерыв до 20.12.2021 15:30 (ст. 163 АПК РФ). После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, при ведении протокола тем же лицом, при участии тех же представителей сторон.

Изучив материалы дела, заслушав доводы представителей сторон, суд

УСТАНОВИЛ:

Как усматривается из материалов дела, 30 января 2015 года между ООО «Башнефть-Полюс» (покупатель, заказчик) и ООО «ПСНМ» (поставщик, исполнитель) был заключен договор поставки товара и выполнения работ №БП/с/102/15/МТС, по условиям которого поставщик обязался в установленные приложением №3 к договору сроки осуществить проектные работы, изготовить и поставить заказчику товар, выполнить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы (пункт 2.1 договора), а заказчик обязался принять проектные работы, товар и пуско-наладочные работы и оплатить их (п. 2.2 договора).

Общая цена договора составляет 312 109 996 руб. 12 коп., из которых 247 209 996 руб. 86 коп. – стоимость товара, включая стоимость изготовления, доставки и упаковки, 64 899 999 руб. 26 коп. – стоимость Пуско-наладочных и Шеф-монтажных работ.

Под товаром, в соответствии с разделом 1 договора, подразумеваются совместно оборудование и комплект ЗИП. Количество, комплектность и технические характеристики оборудования указаны в приложениях №1 и №2 к договору. 

Согласно приложению №1 к договору поставщиком должно быть поставлено 25 комплектных систем электрообогрева: Система электрообогрева площадки одиночной скв.№1ТРМ по тех.заданию №12393.17-01-00.000-ОЭ-ТЗ-02; Система электрообогрева площадки одиночной скв.№6ТРМ по тех.заданию №12393.17-01-00.000-ОЭ-ТЗ-02; Система электрообогрева площадки одиночной скв.№7ТРМ по тех.заданию №12393.17-01-00.000-ОЭ-ТЗ-02; Система электрообогрева площадки одиночной скв.№10ТРМ по тех.заданию №12393.17-01-00.000-ОЭ-ТЗ-02; Система электрообогрева площадки куста №7 Требса по тех.заданию №12393.17-01-00.000-ОЭ-ТЗ-02; Система электрообогрева площадки куста №13 Требса по тех.заданию №12393.17-01-00.000-ОЭ-ТЗ-02; Система электрообогрева водозаборной скв. №1 Требса по тех.заданию №12393.17-01-00.000-ОЭ-ТЗ-02; Система электрообогрева трубопроводов системы обессоливания ЦПС по тех.заданию №12393.17-01-00.000-ОЭ-ТЗ-02; Система электрообогрева емкостного оборудования и аппаратов площадки ЦПС по тех.заданию №12393.17-01-00.000-ОЭ-ТЗ-02; Система электрообогрева сетей канализации вертолетной посадной площадки ОБП по тех.заданию №12393.17-01-00.000-ОЭ-ТЗ-02; Система электрообогрева площадки куста №1 Титова по тех.заданию №12393.16-01-00.000-ТЗ-03; Система электрообогрева площадки куста №2 Титова по тех.заданию №12393.16-01-00.000-ТЗ-03; Система электрообогрева водозаборной скв. №2 Титова по тех.заданию №12393.16-01-00.000-ТЗ-03; Система электрообогрева площадки ДНС с УПСВ по тех.заданию №12393.16-01-00.000-ТЗ-03; Система электрообогрева трубопроводов склада ГСМ Титова по тех.заданию №12393.16-01-00.000-ТЗ-03; Система электрообогрева трубопроводов полигона отходов Титова по тех.заданию №12393.16-01-00.000-ТЗ-03; Система электрообогрева трубопроводов ПВС Титова по тех.заданию №12393.16-01-00.000-ТЗ-03; Система электрообогрева трубопровода к площадке СОД скв.1ТРМ Требса по тех.заданию №12393.17-01-00.000-ОЭ-ТЗ-02; Система электрообогрева трубопровода к площадке СОД скв.6ТРМ Требса по тех.заданию №12393.17-01-00.000-ОЭ-ТЗ-02; Система электрообогрева трубопровода к площадке СОД скв.7ТРМ Требса по тех.заданию №12393.17-01-00.000-ОЭ-ТЗ-02; Система электрообогрева трубопровода к площадке СОД к.7 Требса по тех.заданию №12393.17-01-00.000-ОЭ-ТЗ-02; Система электрообогрева трубопровода к площадке СОД к.13 Требса по тех.заданию №12393.17-01-00.000-ОЭ-ТЗ-02; Система электрообогрева трубопроводов к площадкам СОД к.1 Титова по тех.заданию №12393.16-01-00.000-ТЗ-03; Система электрообогрева трубопроводов к площадкам СОД к.2 Титова по тех.заданию №12393.16-01-00.000-ТЗ-03; Система ЭО ППД по тех.заданию №17017.39Р-01-00.000-ОЭ-ТЗ.

Доставка товара производится железнодорожным транспортом до грузополучателя АО ТЛК «Пижма» в г. Усинск. В соответствии с приложением №3 к договору товар должен быть поставлен в срок не позднее 22.04.2015. 

Приложением №3 к договору установлено, что поставщик должен произвести в отношении указанного товара шеф-монтажные и пуско-наладочные работы в период с 15.06.2015 по 15.12.2015. 

10.10.2015 во исполнение договорных обязательств истец передал ответчику товар на общую сумму 247 209 996 руб. 86 коп., что подтверждается отметкой в товарной накладной формы ТОРГ-12 №90 от 01.10.2015. 

Пунктом 11.3 договора предусмотрено, что расходы по доставке товара на строительную площадку, поставляемого позднее срока, указанного в приложении №3 к договору, возмещаются исполнителем заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета на оплату и предоставление подтверждающих понесённые затраты документов.

В связи с просрочкой поставки товара, руководствуясь условием п. 11.3 договора, ООО «Башнефть-Полюс» осуществило организацию авиаперевозки поставленного ООО «ПСНМ» с просрочкой товара с привлечением авиаперевозчика. 

Руководствуясь условиями договора, ООО «Башнефть-Полюс» направило в адрес ООО «ПСНМ» письмо №01-04/00150 от 14.01.2016 с требованием об оплате понесенных затрат по доставке товара на строительную площадку с приложением подтверждающих понесенные затраты документов, отчетов об исполнении агентского поручения, актов приема-сдачи выполненных работ, счетов-фактур и счетов на оплату. 

Также о необходимости возмещения понесенных затрат ООО «Башнефть-Полюс» повторно уведомило ООО «ПСНМ» письмом от 28.01.2016 № 01-04/00610.

Письмом №61 от 05.02.2016 ООО «ПСНМ» в удовлетворении требований было отказано. При этом подписанные первичные документы ООО «ПСНМ» в адрес ООО «Башнефть-Полюс» не возвратило, оплату агентского вознаграждения и возмещение понесенных истцом затрат не произвело. 

Таким образом, досудебный порядок урегулирования спора истцом соблюден. В соответствии с п. 15.6 договора, в случае отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа на претензию спор разрешается в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

ООО «Башнефть-Полюс» представлены в материалы дела пояснения. В них истцом указывается, что основным видом деятельности ООО «Башнефть-Полюс» является разведка, разработка и добыча углеводородного сырья по лицензии НРМ 15729 НР от 23.05.2014 с изм. от 30.05.2016 на участке недр, включающем в себя месторождения им. Р.Требса и ФИО4 в Ненецком автономном округе (далее – месторождения). Истец поясняет, что, с учетом географического расположения месторождений в районе Крайнего Севера и климатических условий данного района (тундра), месторождения характеризуются полной автономностью и завоз всех необходимых для деятельности общества товаров и оборудования возможен в зимний период – по временным зимним автодорогам, в летний период – исключительно авиатранспортом. 

В связи с этим истец указывает, что договоры поставки, заключаемые ООО «Башнефть-Полюс» с поставщиками, предусматривают сроки поставки, которые позволяют осуществить дальнейшую их доставку на месторождения по зимним автодорогам с учетом возможностей сезонного завоза. При этом срок поставки сторонами в договорах признается существенным условием, в случае нарушения которого поставщик принимает на себя обязательство по доставке товара на месторождения за свой счет авиационным транспортом либо компенсации расходов покупателю (ООО «Башнефть-Полюс»), в случае оказания им содействия в организации такой авиаперевозки. Учитывая особенности географического расположения месторождений и логистики доставки на них товарно-материальных ценностей, стороны в договоре поставки предусмотрели обязанность ООО «ПСНМ» по возмещению расходов на авиаперевозку при нарушении сроков поставки товара.  

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает иск подлежащим удовлетворению в полном объеме, и исходит при этом из следующего.

В соответствии с пунктом 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Как следует из материалов дела, заключенный сторонами договор является смешанным, так как содержит элементы договоров поставки, подряда и оказания услуг. 

В части обязательств по изготовлению и поставке товаров между сторонами сложились отношения, регулируемые нормами параграфа 3 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (поставка товаров). 

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые, или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии с пунктом 3 статьи 455 Гражданского кодекса Российской Федерации условие договора купли-продажи, отдельным видом которого в силу пункта 5 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации является договор поставки, считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара.

Оценивая положения договора поставки №БП/с/102/15/МТС от 30.01.2015, суд приходит к выводу об отсутствии оснований считать данный договор незаключенным, поскольку его содержание соответствует требованиям пункта 3 статьи 455 Гражданского кодекса Российской Федерации о согласовании условия о товаре.

По смыслу статей 160, 434 Гражданского кодекса Российской Федерации под документом, выражающим содержание заключаемой сделки, понимается не только единый документ, но и несколько взаимосвязанных документов, подписываемых ее сторонами.

Договор №БП/с/102/15/МТС от 30.01.2015, с учетом подписанных приложений, содержит сведения о наименовании, количестве товара, а также сведения о стоимости товара, порядке и сроках поставки и оплаты, в связи с чем данный договор является заключенным. Спора относительно заключенности договора между сторонами не имеется.

Статьей 510 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях. В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

В силу пункта 1 статьи 458 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК РФ). 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 314 ГК РФ определено, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Товар должен был быть поставлен ответчиком в срок до 22.04.2015. Между тем, исходя из товарной накладной формы ТОРГ-12 №90 от 01.10.2015, товар был передан с просрочкой – 10.10.2015.

Факт нарушения поставщиком установленного договором поставки срока поставки товара установлен вступившими в законную силу судебными актами по делу №А07-29431/2016.

В Постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 по делу №А07-29431/2016 указывается, что в соответствии с приложением № 3 к договору товар должен быть поставлен в срок не позднее 22.04.2015, однако товар был поставлен ООО «ПСНМ» несвоевременно, что подтверждается товарной накладной формы ТОРГ-12 № 90 от 01.10.2015 (стр. 19 постановления).

На стр. 23 постановления судебная коллегия отмечает, что просрочка в поставке товара составила почти 6 месяцев от установленной договором даты, что является значительным сроком ненадлежащего исполнения ООО «ПСНМ» своих обязательств по договору.  Более того, поставленный товар являлся некомплектным. В итоге недостающие изделия и комплектующие так и не были поставлены ООО «ПСНМ», что свидетельствует о недобросовестном поведении поставщика в рамках спорного договора.

Судом было установлено, что поскольку поставленная продукция доукомплектована поставщиком не была, покупателем в адрес поставщика было направлено уведомление о расторжении договора № 01-04/05789 от 19.08.2016, полученное поставщиком 22.08.2016. В ответном письме № 548 от 02.09.2016 поставщик против прекращения действия договора не возражал, не согласившись лишь с основанием его расторжения.

Согласно пункту 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации договор прекращается с момента получения уведомления об отказе от договора. Учитывая дату получения поставщиком уведомления о расторжении договора и последующее поведение сторон суд пришел к выводу, что договор считается расторгнутым 22.08.2016 (стр. 12 постановления). 

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 15.11.2021 данный судебный акт оставлен без изменения.

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 6 ноября 2014 г. № 2528-О указал, что в системе правового регулирования предусмотренное частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса основание освобождения от доказывания во взаимосвязи с положениями части 1 статьи 64 и части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса означает, что фактические обстоятельства (факты), установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21 марта 2013 г. № 407-О, от 16 июля 2013 г. № 1201-О, от 24 октября 2013 № 1642-О и др.).

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 30-П разъяснено, что в качестве единого способа опровержения (преодоления) преюдиции во всех видах судопроизводства должен признаваться пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.

Судебные акты по делу №А07-29431/2016 по вновь открывшимся обстоятельствам не пересматривались, вступили в законную силу. Соответственно, суд считает факт просрочки поставки товара ООО «ПСНМ» доказанным, в связи с чем полагает обоснованными доводы истца о том, что, в силу пункта 11.3 договора поставки, расходы по доставке товара на строительную площадку, поставляемого позднее срока, указанного в приложении №3 к договору, подлежат возмещению исполнителем. 

В установленный срок, составляющий 30 (тридцать) календарных дней с даты выставления заказчиком счета на оплату и предоставления подтверждающих понесённые затраты документов, ООО «ПСНМ» расходы ООО «Башнефть-Полюс» не возместило. Доказательств иного в материалы дела не представлено.

Как следует из материалов дела, для организации доставки товара на строительную площадку, ООО «Башнефть-Полюс» прибегло к услугам АО ТЛК «Пижма» и ООО «ЮТэйр-Уфа».

Так, АО ТЛК «Пижма» (экспедитор) в соответствии с договором № БП/У/911/14/МТС на комплексное логистическое обслуживание от 05.03.2015 обязалось оказывать ООО «Башнефть-Полюс» (заказчик) транспортно-экспедиционные и логистические услуги в г. Усинск, г. Ухта, п. Харьяга, в том числе: услуги терминальной обработки, в т.ч. услуги по организации приема грузов, услуги по отправке грузов, а также услуги по организации и производству погрузо-разгрузочных работ; услуги по хранению имущества, а также по возврату принятого на хранение имущества; услуги по организации перевозки грузов заказчика по предварительно согласованному маршруту железнодорожным и иными видами транспорта, в т.ч. доставки грузов и передаче их на склады, указанные заказчиком; услуги по планированию, организации, управлению, контролю и регулированию движения товарно-материальных ценностей (п. 1.1 договора).

В соответствии с договором на оказание пассажирских и грузовых авиационных услуг в пределах РФ №БП/у/95/13/УТЛ от 06.02.2013, ООО «ЮТэйр-Уфа» приняло на себя обязательства по организации оказания пассажирских и грузовых авиационных услуг на вертолетах и самолетах, а также прочие услуги (п. 2.1 договора).

В соответствии с договором на оказание услуг по выполнению авиационных работ по перевозке работников, МТР и оборудования в 2015-2017 гг. № БП/у/195/15/УТЛ от 25.02.2015, ООО «ЮТэйр-Уфа» приняло на себя обязательства перед ООО «Башнефть-Полюс» по выполнению пассажирских и грузовых авиационных услуг на вертолетах и самолетах (п. 1.1 договора).

Факт организации и осуществления  авиаперевозки поступившего от ответчика товара на месторождения им. Р.Требса и ФИО4 подтверждается представленными в материалы дела документами.

Товар поставлялся поставщиком в разукомплектованном виде путем передачи комплектующих в составе разных партий. В числе прочего, стороны фиксировали передачу отдельных комплектующих путем составления промежуточных товарных накладных, в которых перечислялись переданные комплектующие без указания их стоимости.

Это подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными №55 от 23.05.2015, №59 от 28.07.2015, №60 от 28.07.2015, №61 от 29.07.2015, №69 от 21.08.2015, №70 от 01.09.2015, №71 от 17.08.2015, №72 от 24.09.2015, №73 от 29.09.2015.

В дальнейшем поступившие от ООО «ПСНМ» комплектующие принимались указанным в спецификации к договору грузополучателем АО ТЛК «Пижма» на хранение. Документально принятие товарно-материальных ценностей на хранение оформлялось путем составления актов о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение формы №МХ-1 (приемка на складе в г. Усинск).

Для производства монтажа поставленные комплектующие необходимо было доставить на строительные площадки объектов монтажа, расположенные на месторождениях им. Р.Требса и ФИО4.

Ввиду закрытия зимних автодорог ООО «Башнефть-Полюс» последовательно организовывало авиационное перемещение поступивших грузов на месторождения.

Для этого ООО «Башнефть-Полюс» направляло в адрес грузополучателя (хранителя) АО ТЛК «Пижма» (далее также – хранитель, грузополучатель) поручения на оказание услуг. В данных поручениях указывается, что предметом оказываемых услуг является организация погрузочно-разгрузочных работ, снятие МТР с хранения, доставка их до вертолетной площадки «УСА-38», вертолетной площадки терминала АО ТЛК «Пижма» (склад Харьяга), при необходимости – подготовка груза к авиа-доставке до складов, расположенных на месторождениях им. Р.Требса и ФИО4.

В данных поручениях содержится указание на служебные записки, исходя из которых авиаперемещение МТР поставки ООО «ПСНМ» со склада АО ТЛК «Пижма» на склады, расположенные на месторождениях, необходимо осуществить по причине нарушения поставщиком сроков поставки товара и поступления МТР уже после окончания эксплуатации зимних автодорог.

Снятие товарно-материальных ценностей с хранения перед их авиаперевозкой документально оформлялось посредством составления Актов о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (унифицированная форма МХ-3).

В дальнейшем данные товарно-материальные ценности перевозились посредством вертолетного транспорта до месторождений им. Р.Требса и ФИО4 организацией-авиаперевозчиком ООО «ЮТэйр-Уфа» (далее также – авиаперевозчик).

Данные авиаперемещения оформлялись путем составления актов об оказании услуг между авиаперевозчиком и заказчиком (ООО «Башнефть-Полюс»). Данными актами подтверждается выполнение авиаперевозчиком услуг по выполнению авиационных работ по перевозке пассажиров и грузов, выполненных по договорам №БП/у/195/15/УТЛ от 25.02.2015, №БП/у/95/13/УТЛ от 06.02.2013.

Приложением к данным актам, конкретизирующим содержание выполненных услуг, являются: счета-фактуры, реестры к счетам-фактурам (содержат сведения о маршруте и датах авиаперелетов, воздушном судне, налете, агентском вознаграждении, а также стоимости каждого из выполненных рейсов), заявки на полет (содержат сведения о маршруте и загрузке воздушного судна), акты-отчеты о выполнении заявки на полет. 

Информация о перевозимом грузе конкретизируется в прилагаемых к актам оказания услуг справках о массе предполагаемого к перевозке багажа и груза и его свойствах. Данные справки содержат информацию о наименовании груза, его количестве и весе, о дате перевозки, налете часов, маршруте перевозки, реквизитах актов формы МХ-1, по которым данный груз был принят грузополучателем АО ТЛК «Пижма». Также в данных справках прямо конкретизируется наименование сторонних организаций, перевозка груза которых была организована силами ООО «Башнефть-Полюс» (раздел «Примечание»), и стоимость данных авиаперевозок.

Услуги ООО «ЮТэйр-Уфа» были оплачены ООО «Башнефть-Полюс» после их принятия, что подтверждается соответствующими платежными поручениями.

По факту авиаперевозки поставленного ООО «ПСНМ» товара (его комплектующих) и размещения их на складах, расположенных на месторождениях им. Р.Требса и ФИО4, оформлялись соответствующие акты о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма МХ-1).

После завершения авиаперевозки груза ООО «Башнефть-Полюс», оформляло и направляло в адрес ООО «ПСНМ» отчеты об исполнении агентского поручения и акты приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) по организации авиаперевозки с выставлением счетов на оплату данных услуг. По мнению истца, данные документы содержат сведения о действиях, совершенных агентом (ООО «Башнефть-Полюс») в интересах принципала (ООО «ПСНМ»), о стоимости услуг и размере агентского вознаграждения.

Судом рассмотрены и проанализированы представленные в материалы дела вышеуказанные документы, в результате чего установлено следующее.

1. В отношении поставленного ООО «ПСНМ» груза, перевозка которого была выполнена ООО «ЮТэйр-Уфа» по договору №БП/у/95/13/УТЛ от 06.02.2013 и подтверждается актом №2072 от 26.08.2015 и счетом-фактурой №2072 от 26.08.2015, производились следующие хозяйственные операции.

Приемка поставленных ООО «ПСНМ» комплектующих грузополучателем и их помещение на хранение подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма №МХ-1) № П1650 от 31.07.2015, П1650-1 от 31.07.2015, П1496 от 24.05.2015, П1496-1 от 24.05.2015, П1497 от 24.05.2015, П1497-1 от 24.05.2015, П1495 от 24.05.2015, П1532 от 02.06.2015, П1532-1 от 02.06.2015.

В последующем хранителю были выданы поручения о перемещении данных товарно-материальных ценностей до вертолетных площадок № Х-89-АВИА от 17.08.2015, Х-92-АВИА от 18.08.2015, Х-90-АВИА от 17.08.2015, Х-91-АВИА от 18.08.2015, Х-95-АВИА от 19.08.2015, Х-96-АВИА от 19.08.2015. Снятие товарно-материальных ценностей с хранения подтверждается актами о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, № 4984/Г от 22.08.2015, 4989/Г от 26.08.2015.

Выполнение авиаперевозки указанных грузов подтверждается представленными в материалы дела актом № 2072 от 26.08.2015, счетом-фактурой № 2072 от 26.08.2015, реестром к счету-фактуре №2072 от 26.08.2015, заявками на полет от 22.08.2015 и 26.08.2015, актами-отчетами о выполнении заявки на полет от 22.08.2015 и 26.08.2015, справками о массе багажа и груза и его свойствах от 22.08.2015 и 26.08.2015. Справки о массе багажа и груза и его свойствах содержат данные об авиаперевозке груза, поставленного ООО «ПСНМ», и ее стоимости, о номенклатуре перевозимых товарно-материальных ценностей, их массе, а также о реквизитах складских документов, подтверждающих их приемку.

Исходя из содержащихся в перечисленных документах сведений, стоимость осуществленной 22.08.2015 и 26.08.2015 авиаперевозки грузов ООО «ПСНМ» составила 1 824 776,47 руб. Оплата оказанных ООО «ЮТэйр-Уфа» услуг произведена ООО «Башнефть-Полюс» в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 161236 от 21.10.2015.

Приемка перевезенных грузов на хранение на складах, расположенных на месторождениях им. Р.Требса и ФИО4, подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № ОБП 3117-БП от 22.08.2015, № ТТ 1986-БП/Г от 26.08.2015.

  ООО «Башнефть-Полюс» направило в адрес ООО «ПСНМ» отчет об исполнении агентского поручения № 732926 от 26.08.2015, акт приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) № 732926 от 26.08.2015, счета-фактуры № 201508260051 от 26.08.2015, № 201508260052 от 26.08.2015, счета на оплату № 201508260051 от 26.08.2015, № 201508260052 от 26.08.2015. Стоимость услуг по выполнению авиационных работ по перевозке пассажиров и грузов определена в размере 1 824 776,47 руб., размер агентского вознаграждения за организованные авиаперевозки   40 327,56 руб. 

2. В отношении поставленного ООО «ПСНМ» груза, перевозка которого была выполнена ООО «ЮТэйр-Уфа» по договору №БП/у/195/15/УТЛ от 25.02.2015 и подтверждается актом №1801 от 21.09.2015 и счетом-фактурой №1801 от 21.09.2015, производились следующие хозяйственные операции.

Приемка поставленных ООО «ПСНМ» комплектующих грузополучателем и их помещение на хранение подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма №МХ-1) № П1532 от 02.06.2015, П1532-1 от 02.06.2015, П1533 от 02.06.2015, П1533-1 от 02.06.2015, П1496 от 24.05.2015, П1496-1 от 24.05.2015.

В последующем хранителю были выданы поручения о перемещении данных товарно-материальных ценностей до вертолетных площадок № Х-95-АВИА от 19.08.2015, Х-96-АВИА от 19.08.2015. Снятие товарно-материальных ценностей с хранения подтверждается актом о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, № 5016Г от 08.09.2015.

Выполнение авиаперевозки указанных грузов подтверждается представленными в материалы дела актом № 1801 от 21.09.2015, счетом-фактурой № 1801 от 21.09.2015, реестром к счету-фактуре № 1801 от 21.09.2015, заявкой на полет от 08.09.2015, актом-отчетом о выполнении заявки на полет от 08.09.2015, справкой о массе багажа и груза и его свойствах от 08.09.2015. Справка о массе багажа и груза и его свойствах содержит данные об авиаперевозке груза, поставленного ООО «ПСНМ», и ее стоимости, о номенклатуре перевозимых товарно-материальных ценностей, их массе, а также о реквизитах складских документов, подтверждающих их приемку.

Исходя из содержащихся в перечисленных документах сведений, стоимость осуществленной 08.09.2015 авиаперевозки грузов ООО «ПСНМ» составила 548 271,83 руб. Оплата оказанных ООО «ЮТэйр-Уфа» услуг произведена ООО «Башнефть-Полюс» в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 173586 от 12.11.2015.

Приемка перевезенных грузов на хранение на складах, расположенных на месторождениях им. Р.Требса и ФИО4, подтверждается актом о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № ОБП 3143-БП/Г от 08.09.2015.

 ООО «Башнефть-Полюс» направило в адрес ООО «ПСНМ» отчет об исполнении агентского поручения № 768267 от 21.09.2015, акт приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) № 768267 от 21.09.2015, счета-фактуры № 201509210045 от 21.09.2015, № 201509210046 от 21.09.2015, счета на оплату 201509210045 от 21.09.2015, № 201509210046 от 21.09.2015. Стоимость услуг по выполнению авиационных работ по перевозке пассажиров и грузов определена в размере 548 271,83 руб., размер агентского вознаграждения за организованные авиаперевозки   12 116,81 руб. 

3. В отношении поставленного ООО «ПСНМ» груза, перевозка которого была выполнена ООО «ЮТэйр-Уфа» по договору №БП/у/195/15/УТЛ от 25.02.2015 и подтверждается актом №2365 от 01.10.2015 и счетом-фактурой №2365 от 01.10.2015, производились следующие хозяйственные операции.

Приемка поставленных ООО «ПСНМ» комплектующих грузополучателем и их помещение на хранение подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма №МХ-1) № П1494 от 24.05.2015, П1496 от 24.05.2015, П1496-1 от 24.05.2015, П1497 от 24.05.2015, П1497-1 от 24.05.2015, П1533 от 02.06.2015, П1533-1 от 02.06.2015.

В последующем хранителю были выданы поручения о перемещении данных товарно-материальных ценностей до вертолетных площадок № Х-155-АВИА от 20.09.2015, Х-159-АВИА от 22.09.2015. Снятие товарно-материальных ценностей с хранения подтверждается актом о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, № 5038 от 23.09.2015.

Выполнение авиаперевозки указанных грузов подтверждается представленными в материалы дела актом № 2365 от 01.10.2015, счетом-фактурой № 2365 от 01.10.2015, реестром к счету-фактуре № 2365 от 01.10.2015, заявкой на полет от 23.09.2015, актом-отчетом о выполнении заявки на полет от 23.09.2015, справкой о массе багажа и груза и его свойствах от 23.09.2015. Справка о массе багажа и груза и его свойствах содержит данные об авиаперевозке груза, поставленного ООО «ПСНМ», и ее стоимости, о номенклатуре перевозимых товарно-материальных ценностей, их массе, а также о реквизитах складских документов, подтверждающих их приемку.

Исходя из содержащихся в перечисленных документах сведений, стоимость осуществленной 23.09.2015 авиаперевозки грузов ООО «ПСНМ» составила 588 287,30 руб. Оплата оказанных ООО «ЮТэйр-Уфа» услуг произведена ООО «Башнефть-Полюс» в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 178076 от 13.11.2015.

Приемка перевезенных грузов на хранение на складах, расположенных на месторождениях им. Р.Требса и ФИО4, подтверждается актом о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № ОБП 3158-БП от 23.09.2015.

  ООО «Башнефть-Полюс» направило в адрес ООО «ПСНМ» отчет об исполнении агентского поручения № 770812 от 01.10.2015, акт приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) № 770812 от 01.10.2015, счета-фактуры № 201510010012 от 01.10.2015, № 201510010013 от 01.10.2015, счета на оплату № 201510010012 от 01.10.2015, № 201510010013 от 01.10.2015. Стоимость услуг по выполнению авиационных работ по перевозке пассажиров и грузов определена в размере 588 287,30 руб., размер агентского вознаграждения за организованные авиаперевозки   13 001,15 руб. 

4. В отношении поставленного ООО «ПСНМ» груза, перевозка которого была выполнена ООО «ЮТэйр-Уфа» по договору №БП/у/195/15/УТЛ от 25.02.2015 и подтверждается актом № 2364 от 01.10.2015 и счетом-фактурой № 2364 от 01.10.2015, производились следующие хозяйственные операции.

Приемка поставленных ООО «ПСНМ» комплектующих грузополучателем и их помещение на хранение подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма №МХ-1) № П1723 от 22.08.2015, П1723-1 от 22.08.2015, П1833 от 18.09.2015, П1833-1 от 18.09.2015.

В последующем хранителю были выданы поручения о перемещении данных товарно-материальных ценностей до вертолетных площадок № Х-103-АВИА от 24.08.2015, Х-149-АВИА от 19.09.2015, Х-150-АВИА от 19.09.2015. Снятие товарно-материальных ценностей с хранения подтверждается актами о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, № 5031-1/Г от 16.09.2015, 5036/Г от 20.09.2015.

Выполнение авиаперевозки указанных грузов подтверждается представленными в материалы дела актом № 2364 от 01.10.2015, счетом-фактурой № 2364 от 01.10.2015, реестром к счету-фактуре №2364 от 01.10.2015, заявками на полет от 16.09.2015 и 20.09.2015, актами-отчетами о выполнении заявки на полет от 16.09.2015 и 20.09.2015, справками о массе багажа и груза и его свойствах от 16.09.2015 и 20.09.2015. Справки о массе багажа и груза и его свойствах содержат данные об авиаперевозке груза, поставленного ООО «ПСНМ», и ее стоимости, о номенклатуре перевозимых товарно-материальных ценностей, их массе, а также о реквизитах складских документов, подтверждающих их приемку.

Исходя из содержащихся в перечисленных документах сведений, стоимость осуществленной 16.09.2015 и 20.09.2015 авиаперевозки грузов ООО «ПСНМ» составила 1 603 008,26 руб. Оплата оказанных ООО «ЮТэйр-Уфа» услуг произведена ООО «Башнефть-Полюс» в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 181758 от 20.11.2015.

Приемка перевезенных грузов на хранение на складах, расположенных на месторождениях им. Р.Требса и ФИО4, подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № ОБП 3152-БП/Г от 16.09.2015, ОБП 3157-БП/Г от 20.09.2015.

 ООО «Башнефть-Полюс» направило в адрес ООО «ПСНМ» отчет об исполнении агентского поручения № 769607 от 01.10.2015, акт приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) № 769607 от 01.10.2015, счета-фактуры № 201510010020 от 01.10.2015, № 201510010021 от 01.10.2015, счета на оплату № 201510010020 от 01.10.2015, № 201510010021 от 01.10.2015. Стоимость услуг по выполнению авиационных работ по перевозке пассажиров и грузов определена в размере 1 603 008,26 руб., размер агентского вознаграждения за организованные авиаперевозки   35 426,49 руб.

5. В отношении поставленного ООО «ПСНМ» груза, перевозка которого была выполнена ООО «ЮТэйр-Уфа» по договору №БП/у/195/15/УТЛ от 25.02.2015 и подтверждается актом № 2443 от 22.10.2015 и счетом-фактурой № 2443 от 22.10.2015, производились следующие хозяйственные операции.

Приемка поставленных ООО «ПСНМ» комплектующих грузополучателем и их помещение на хранение подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма №МХ-1) № П1868 от 10.10.2015, П1868-1 от 10.10.2015, П1859 от 28.09.2015, П1494 от 24.05.2015.

В последующем хранителю были выданы поручения о перемещении данных товарно-материальных ценностей до вертолетных площадок № Х-181-АВИА от 05.10.2015. Снятие товарно-материальных ценностей с хранения подтверждается актами о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, № 5061/Г от 06.10.2015, 5061-1П/Г от 06.10.2015, 5063 от 07.10.2015.

Выполнение авиаперевозки указанных грузов подтверждается представленными в материалы дела актом № 2443 от 22.10.2015, счетом-фактурой № 2443 от 22.10.2015, реестром к счету-фактуре № 2443 от 22.10.2015, заявками на полет от 06.10.2015 и 07.10.2015, актами-отчетами о выполнении заявки на полет от 06.10.2015 и 07.10.2015, справками о массе багажа и груза и его свойствах от 06.10.2015 и 07.10.2015. Справки о массе багажа и груза и его свойствах содержат данные об авиаперевозке груза, поставленного ООО «ПСНМ», и ее стоимости, о номенклатуре перевозимых товарно-материальных ценностей, их массе, а также о реквизитах складских документов, подтверждающих их приемку.

Исходя из содержащихся в перечисленных документах сведений, стоимость осуществленной 06.10.2015 и 07.10.2015 авиаперевозки грузов ООО «ПСНМ» составила 1 536 713,93 руб. Оплата оказанных ООО «ЮТэйр-Уфа» услуг произведена ООО «Башнефть-Полюс» в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 189650 от 22.12.2015.

Приемка перевезенных грузов на хранение на складах, расположенных на месторождениях им. Р.Требса и ФИО4, подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № ОБП 3172-БП/Г от 06.10.2015, ТТ 2020-БП от 07.10.2015.

  ООО «Башнефть-Полюс» направило в адрес ООО «ПСНМ» отчет об исполнении агентского поручения № 790067 от 22.10.2015, акт приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) № 790067 от 22.10.2015, счета-фактуры № 201510220019 от 22.10.2015, № 201510220020 от 22.10.2015, счета на оплату № 201510220019 от 22.10.2015, № 201510220020 от 22.10.2015. Стоимость услуг по выполнению авиационных работ по перевозке пассажиров и грузов определена в размере 1 536 713,93 руб., размер агентского вознаграждения за организованные авиаперевозки   33961,38 руб.

6. В отношении поставленного ООО «ПСНМ» груза, перевозка которого была выполнена ООО «ЮТэйр-Уфа» по договору №БП/у/195/15/УТЛ от 25.02.2015 и подтверждается актом № 2453 от 28.10.2015 и счетом-фактурой № 2453 от 28.10.2015, производились следующие хозяйственные операции.

Приемка поставленных ООО «ПСНМ» комплектующих грузополучателем и их помещение на хранение подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма №МХ-1) № П1868 от 10.10.2015, П1868-1 от 10.10.2015, П1859 от 28.09.2015.

В последующем хранителю были выданы поручения о перемещении данных товарно-материальных ценностей до вертолетных площадок № Х-173-АВИА от 01.10.2015, Х-174-АВИА от 01.10.2015, Х-179-АВИА от 03.10.2015, Х-179-АВИА от 03.10.2015. Снятие товарно-материальных ценностей с хранения подтверждается актами о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, № 5054/Г от 04.10.2015, 5058/Г от 05.10.2015.

Выполнение авиаперевозки указанных грузов подтверждается представленными в материалы дела актом № 2453 от 28.10.2015, счетом-фактурой № 2453 от 28.10.2015, реестром к счету-фактуре № 2453 от 28.10.2015, заявками на полет от 04.10.2015 и 05.10.2015, актами-отчетами о выполнении заявки на полет от 04.10.2015 и 05.10.2015, справками о массе багажа и груза и его свойствах от 04.10.2015 и 05.10.2015. Справки о массе багажа и груза и его свойствах содержат данные об авиаперевозке груза, поставленного ООО «ПСНМ», и ее стоимости, о номенклатуре перевозимых товарно-материальных ценностей, их массе, а также о реквизитах складских документов, подтверждающих их приемку.

Исходя из содержащихся в перечисленных документах сведений, стоимость осуществленной 04.10.2015 и 05.10.2015 авиаперевозки грузов ООО «ПСНМ» составила 391 196,13 руб. Оплата оказанных ООО «ЮТэйр-Уфа» услуг произведена ООО «Башнефть-Полюс» в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 189628 от 18.12.2015.

Приемка перевезенных грузов на хранение на складах, расположенных на месторождениях им. Р.Требса и ФИО4, подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № ОБП 3165-БП/Г от 04.10.2015, ОБП 3170-БП/Г от 05.10.2015.

 ООО «Башнефть-Полюс» направило в адрес ООО «ПСНМ» отчет об исполнении агентского поручения № 788145 от 28.10.2015, акт приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) № 788145 от 28.10.2015, счета-фактуры № 201510280030 от 28.10.2015, № 201510280031 от 28.10.2015, счета на оплату № 201510280030 от 28.10.2015, № 201510280031 от 28.10.2015. Стоимость услуг по выполнению авиационных работ по перевозке пассажиров и грузов определена в размере 391 196,13 руб., размер агентского вознаграждения за организованные авиаперевозки   8 645,44 руб.

7. В отношении поставленного ООО «ПСНМ» груза, перевозка которого была выполнена ООО «ЮТэйр-Уфа» по договору №БП/у/195/15/УТЛ от 25.02.2015 и подтверждается актом № 2479 от 30.10.2015 и счетом-фактурой № 2479 от 30.10.2015, производились следующие хозяйственные операции.

Приемка поставленных ООО «ПСНМ» комплектующих грузополучателем и их помещение на хранение подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма №МХ-1) № П1723 от 22.08.2015, П1723-1 от 22.08.2015, П1738 от 01.09.2015, П1646 от 23.07.2015, П1646-1 от 01.09.2015.

В последующем хранителю были выданы поручения о перемещении данных товарно-материальных ценностей до вертолетных площадок № Х-173-АВИА от 01.10.2015, Х-174-АВИА от 01.10.2015, Х-179-АВИА от 03.10.2015. Снятие товарно-материальных ценностей с хранения подтверждается актами о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, № 5085-2-1/Г от 25.10.2015, 5086/Г от 26.10.2015.

Выполнение авиаперевозки указанных грузов подтверждается представленными в материалы дела актом № 2479 от 30.10.2015, счетом-фактурой № 2479 от 30.10.2015, реестром к счету-фактуре № 2479 от 30.10.2015, заявками на полет от 19.10.2015, 25.10.2015, 26.10.2015, актами-отчетами о выполнении заявки на полет от 19.10.2015, 25.10.2015, 26.10.2015, справками о массе багажа и груза и его свойствах от 19.10.2015, 25.10.2015, 26.10.2015. Справки о массе багажа и груза и его свойствах содержат данные об авиаперевозке груза, поставленного ООО «ПСНМ», и ее стоимости, о номенклатуре перевозимых товарно-материальных ценностей, их массе, а также о реквизитах складских документов, подтверждающих их приемку.

Исходя из содержащихся в перечисленных документах сведений, стоимость осуществленной 19.10.2015, 25.10.2015, 26.10.2015 авиаперевозки грузов ООО «ПСНМ» составила 2 354 343,69 руб. Оплата оказанных ООО «ЮТэйр-Уфа» услуг произведена ООО «Башнефть-Полюс» в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 189632 от 18.12.2015.

Приемка перевезенных грузов на хранение на складах, расположенных на месторождениях им. Р.Требса и ФИО4, подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № ОБП 3188-БП/Г от 26.10.2015.

  ООО «Башнефть-Полюс» направило в адрес ООО «ПСНМ» отчет об исполнении агентского поручения № 788605 от 30.10.2015, акт приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) № 788605 от 30.10.2015, счета-фактуры № 201510300099 от 30.10.2015, № 201510300100 от 30.10.2015, счета на оплату № 201510300099 от 30.10.2015, № 201510300100 от 30.10.2015. Стоимость услуг по выполнению авиационных работ по перевозке пассажиров и грузов определена в размере 2 354 343,69 руб., размер агентского вознаграждения за организованные авиаперевозки   52030,99 руб.

8. В отношении поставленного ООО «ПСНМ» груза, перевозка которого была выполнена ООО «ЮТэйр-Уфа» по договору №БП/у/195/15/УТЛ от 25.02.2015 и подтверждается актом № 2572 от 17.11.2015 и счетом-фактурой № 2572 от 17.11.2015, производились следующие хозяйственные операции.

Приемка поставленных ООО «ПСНМ» комплектующих грузополучателем и их помещение на хранение подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма №МХ-1) № П1494 от 24.05.2015, П1495 от 24.05.2015, П1496 от 24.05.2015, П1496-1 от 24.05.2015, П1533 от 02.06.2015, П1533-1 от 02.06.2015.

В последующем хранителю были выданы поручения о перемещении данных товарно-материальных ценностей до вертолетных площадок № Х-213-АВИА от 03.11.2015. Снятие товарно-материальных ценностей с хранения подтверждается актами о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, № 5092/Г от 06.11.2015.

Выполнение авиаперевозки указанных грузов подтверждается представленными в материалы дела актом № 2572 от 17.11.2015, счетом-фактурой № 2572 от 17.11.2015, реестром к счету-фактуре № 2572 от 17.11.2015, заявками на полет от 06.11.2015, 07.11.2015, актами-отчетами о выполнении заявки на полет от 06.11.2015, 07.11.2015, справками о массе багажа и груза и его свойствах от 06.11.2015, 07.11.2015. Справки о массе багажа и груза и его свойствах содержат данные об авиаперевозке груза, поставленного ООО «ПСНМ», и ее стоимости, о номенклатуре перевозимых товарно-материальных ценностей, их массе, а также о реквизитах складских документов, подтверждающих их приемку.

Исходя из содержащихся в перечисленных документах сведений, стоимость осуществленной 06.11.2015, 07.11.2015 авиаперевозки грузов ООО «ПСНМ» составила 686 041,04 руб. Оплата оказанных ООО «ЮТэйр-Уфа» услуг произведена ООО «Башнефть-Полюс» в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 200512 от 21.12.2015.

Приемка перевезенных грузов на хранение на складах, расположенных на месторождениях им. Р.Требса и ФИО4, подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № ТТ 2052-БП/Г от 06.11.2015.

  ООО «Башнефть-Полюс» направило в адрес ООО «ПСНМ» отчет об исполнении агентского поручения № 807984 от 17.11.2015, акт приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) № 807984 от 17.11.2015, счета-фактуры № 201511170032 от 17.11.2015, № 201511170033 от 17.11.2015, счета на оплату № 201511170032 от 17.11.2015, № 201511170033 от 17.11.2015. Стоимость услуг по выполнению авиационных работ по перевозке пассажиров и грузов определена в размере 686 041,04 руб., размер агентского вознаграждения за организованные авиаперевозки   15 161,50 руб.

9. В отношении поставленного ООО «ПСНМ» груза, перевозка которого была выполнена ООО «ЮТэйр-Уфа» по договору №БП/у/195/15/УТЛ от 25.02.2015 и подтверждается актом № 2628 от 30.11.2015 и счетом-фактурой № 2628 от 30.11.2015, производились следующие хозяйственные операции.

Приемка поставленных ООО «ПСНМ» комплектующих грузополучателем и их помещение на хранение подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма №МХ-1) № П1496 от 24.05.2015, П1496-1 от 24.05.2015.

В последующем хранителю были выданы поручения о перемещении данных товарно-материальных ценностей до вертолетных площадок № Х-214-АВИА от 03.11.2015. Снятие товарно-материальных ценностей с хранения подтверждается актами о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, № 5092/Г от 06.11.2015.

Выполнение авиаперевозки указанных грузов подтверждается представленными в материалы дела актом № 2628 от 30.11.2015, счетом-фактурой № 2628 от 30.11.2015, реестром к счету-фактуре № 2628 от 30.11.2015, заявкой на полет от 19.11.2015, актами-отчетами о выполнении заявки на полет от 19.11.2015, справками о массе багажа и груза и его свойствах от 19.11.2015. Справки о массе багажа и груза и его свойствах содержат данные об авиаперевозке груза, поставленного ООО «ПСНМ», и ее стоимости, о номенклатуре перевозимых товарно-материальных ценностей, их массе, а также о реквизитах складских документов, подтверждающих их приемку.

Исходя из содержащихся в перечисленных документах сведений, стоимость осуществленной 19.11.2015 авиаперевозки грузов ООО «ПСНМ» составила 83 517,21 руб. Оплата оказанных ООО «ЮТэйр-Уфа» услуг произведена ООО «Башнефть-Полюс» в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 214792 от 19.01.2016.

Приемка перевезенных грузов на хранение на складах, расположенных на месторождениях им. Р.Требса и ФИО4, подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № ОБП 3222-БП от 19.11.2015.

  ООО «Башнефть-Полюс» направило в адрес ООО «ПСНМ» отчет об исполнении агентского поручения № 811588 от 30.11.2015, акт приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) № 811588 от 30.11.2015, счета-фактуры № 201511300113 от 30.11.2015, № 201511300114 от 30.11.2015, счета на оплату № 201511300113 от 30.11.2015, № 201511300114 от 30.11.2015. Стоимость услуг по выполнению авиационных работ по перевозке пассажиров и грузов определена в размере 83 517,21 руб., размер агентского вознаграждения за организованные авиаперевозки   1 845,73 руб.

10. В отношении поставленного ООО «ПСНМ» груза, перевозка которого была выполнена ООО «ЮТэйр-Уфа» по договору №БП/у/195/15/УТЛ от 25.02.2015 и подтверждается актом № 2212 от 21.09.2015 и счетом-фактурой № 2212 от 21.09.2015, производились следующие хозяйственные операции.

Приемка поставленных ООО «ПСНМ» комплектующих грузополучателем и их помещение на хранение подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма №МХ-1) № П1496 от 24.05.2015, П1496-1 от 24.05.2015, П1677 от 05.08.2015, П1677-1 от 05.08.2015, П1532 от 02.06.2015, П1532-1 от 02.06.2015, П1533 от 02.06.2015, П1533-1 от 02.06.2015, П1676 от 05.08.2015, П1676-1 от 05.08.2015, П1678 от 05.08.2015, П1678-1 от 05.08.2015.

В последующем хранителю были выданы поручения о перемещении данных товарно-материальных ценностей до вертолетных площадок № Х-92-АВИА от 18.08.2015, Х-95-АВИА от 19.08.2015, Х-96-АВИА от 19.08.2015, Х-97-АВИА от 20.08.2015, Х-99-АВИА от 20.08.2015, Х-115-АВИА от 28.08.2015, Х-98-АВИА от 20.08.2015, Х-114-АВИА от 28.08.2015. Снятие товарно-материальных ценностей с хранения подтверждается актами о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, № 4998Г от 02.09.2015, 4999/Г от 03.09.2015, 5002/Г от 03.09.2015, 5007/Г от 05.09.2015, 5011 от 06.09.2015, 5012/Г от 06.09.2015.

Выполнение авиаперевозки указанных грузов подтверждается представленными в материалы дела актом № 2212 от 21.09.2015, счетом-фактурой № 2212 от 21.09.2015, реестром к счету-фактуре № 2212 от 21.09.2015, заявками на полет от 02.09.2015, 03.09.2015, 05.09.2015, 06.09.2015, актами-отчетами о выполнении заявки на полет от 02.09.2015, 03.09.2015, 05.09.2015, 06.09.2015, справками о массе багажа и груза и его свойствах от 02.09.2015, 03.09.2015, 05.09.2015, 06.09.2015. Справки о массе багажа и груза и его свойствах содержат данные об авиаперевозке груза, поставленного ООО «ПСНМ», и ее стоимости, о номенклатуре перевозимых товарно-материальных ценностей, их массе, а также о реквизитах складских документов, подтверждающих их приемку.

Исходя из содержащихся в перечисленных документах сведений, стоимость осуществленной 02.09.2015, 03.09.2015, 05.09.2015, 06.09.2015 авиаперевозки грузов ООО «ПСНМ» составила 2 525 156,04 руб. Оплата оказанных ООО «ЮТэйр-Уфа» услуг произведена ООО «Башнефть-Полюс» в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 173587 от 12.11.2015.

Приемка перевезенных грузов на хранение на складах, расположенных на месторождениях им. Р.Требса и ФИО4, подтверждается актами о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № ОБП 3129-БП/Г от 02.09.2015, ТТ 1991-БП от 03.09.2015, ОБП 3131-БП/Г от 03.09.2015, ОБП 3134-БП от 05.09.2015, ТТ 1996-БП от 06.09.2015, ОБП 3138-БП/Г от 06.09.2015.

 ООО «Башнефть-Полюс» направило в адрес ООО «ПСНМ» отчет об исполнении агентского поручения № 824701 от 21.09.2015, акт приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) № 824701 от 21.09.2015, счета-фактуры № 201509210049 от 21.09.2015, № 201509210050 от 21.09.2015, счета на оплату № 201509210049 от 21.09.2015, № 201509210050 от 21.09.2015. Стоимость услуг по выполнению авиационных работ по перевозке пассажиров и грузов определена в размере 2 525 156,04 руб., размер агентского вознаграждения за организованные авиаперевозки   55805,96 руб.

Суд полагает, что представленные документы в их совокупности и системной взаимосвязи надлежащим образом подтверждают факт организации ООО «Башнефть-Полюс» перемещения поставленного ООО «ПСНМ» с просрочкой товара до строительной площадки с привлечением авиационного транспорта, в связи с чем истцом были понесены соответствующие затраты на их авиаперевозку.

Между тем, требования истца законны и обоснованы в части возмещения стоимости оплаченных услуг по авиаперевозке поставленного с просрочкой товара, в то же время требование об оплате агентского вознаграждения истцом не обосновано и удовлетворению не подлежит. При этом суд исходит из следующего. 

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты гражданских прав является возмещение убытков. Согласно п. 1 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. 

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 2 статьи 393). При этом, возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

Как следует из пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. При этом, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В соответствии  с пунктом 11.3 договора поставки заключенного между сторонами расходы по доставке товара на строительную площадку, поставляемого позднее срока, указанного в приложении №3 к договору, возмещаются исполнителем заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета на оплату и предоставление подтверждающих понесённые затраты документов.

В связи с просрочкой поставки товара, руководствуясь условием п. 11.3 договора, ООО «Башнефть-Полюс» осуществило организацию авиаперевозки поставленного ООО «ПСНМ» с просрочкой товара с привлечением авиаперевозчика, что подтверждается материалами дела   общая стоимость услуг перевозчика составила 12141311 руб. 90 коп, а  общий размер агентского вознаграждения предъявленного истцом к оплате 268323,01 руб.    

Согласно пункту 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

Между тем, истцом в материалы дела не представлены доказательства наличия между сторонами договора агентирования. Договор поставки, заключенный между сторонами положений об агентировании не содержит, пункт 11.3 договора предусматривает в случае просрочки поставки возмещение только расходов заказчика на авиаперевозку груза, без условия об оказании ответчику агентских услуг. Анализ договора в целом также   позволил суду  прийти к выводу об отсутствии в нем согласованного условия об агентировании, предмета и порядка оказания агентских услуг и выплаты вознаграждения. Доказательств, подтверждающих наличие от ответчика поручения  на совершение юридических и иных действий материалы дела не содержат. 

 Кроме того, как усматривается из материалов дела  авиаперевозка  выполнялась ООО «ЮТэйр-Уфа» на основании договоров с истцом   №БП/у/195/15/УТЛ от 25.02.2015, №БП/у/95/13/УТЛ от 06.02.2013   на оказание пассажирских и грузовых авиационных услуг в пределах РФ, оказание услуг непосредственно заказчику - ООО «Башнефть-Полюс» подтверждается в том числе актами об оказании услуг между авиаперевозчиком и заказчиком.  

 Услуги перевозчика были оплачены ООО «Башнефть-Полюс» после их принятия, что подтверждается соответствующими платежными поручениями.

Акты об оказании агентских услуг ответчиком не подписаны. 

Таким образом, суд приходит к выводу об отсутствии между сторонами спора договора (соглашения) об оказании каких либо агентских услуг, следовательно наличие обязательства по оплате агентского вознаграждения не обосновано и документально не подтверждено. Таким образом требование о взыскании 268323,01 руб. составляющих сумму агентского вознаграждения удовлетворению не подлежит. 

Принимая во внимание требования приведенных норм материального и процессуального права, учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд пришел к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению частично на сумму 12141311 руб. 90 коп.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Башнефть-Полюс» удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Пермспецнефтемаш» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Башнефть-Полюс»  убытки   в размере 12141311 руб. 90 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлине в размере 83209 руб.

 В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Исполнительный лист  выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья Байкова А.А.