АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-9693/2018

г. Чебоксары

26 февраля 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 февраля 2019 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бондаревой Д.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Канашстрой"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 429330, 

<

...>,

к муниципальному образованию «город Канаш Чувашской Республики» в лице администрации города Канаш Чувашской Республики (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 429330, 

<

...> Победы, д. 24,

о взыскании 125 684 руб. 20 коп.,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора: финансовый отдел администрации г. Канаш (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 429330, 

<

...> Победы, д. 24, ФИО1 (429330, Чувашская Республика, г. Канаш),

при участии

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 14.01.2019 № 9 (сроком до 31.12.2019),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Канашстрой" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к муниципальному образованию «город Канаш Чувашской Республики» в лице администрации города Канаш Чувашской Республики (далее – ответчик) о взыскании 125 684 руб. 20 коп., в том числе: 97 294 руб. 29 коп. долга по оплате за содержание жилья и текущий ремонт, коммунальные услуги за период с 01.06.2014 по 30.04.2018, 28389 руб. 91 коп. пеней за период с 11.08.2015 по 31.07.2018. 

Исковые требования мотивированы тем, что ответчиком, как собственником жилых помещений, расположенных по адресу: 

<

...> - общей площадью 30,8 кв.м., и кв. 5 - общей площадью 35,1 кв.м., не производятся платежи за содержание жилья и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, коммунальные услуги (ОДН).

Определением суда от 24.09.2018 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением суда от 20.11.2018 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В судебном заседании представитель ответчика исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве. 

Истец и третье лицо представителей в суд не направили.

Третье лицо финансовый отдел администрации г. Канаш в отзыве от 16.10.2018 просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Дело рассмотрено в отсутствие истца и третьего лица по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы представителя ответчика, суд установил следующее.

В многоквартирном доме по адресу: 

<

...>, расположены жилые помещения: кв.1, общей площадью 30,8 кв.м., и кв.5, общей площадью 35,1 кв.м., принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию «город Канаш Чувашской Республики», что подтверждается выписками из ЕГРП от 09.08.2018. 

В соответствии с протоколом собрания собственников многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>, от 18.02.2014 №1 управляющей компанией данного дома избрано ООО "УК "Канашстрой"; установлены тарифы на содержание и ремонт общего имущества с 01.02.2014: на содержание - 9,20 руб., на текущий ремонт - 1,53 руб. на 1 кв.м.

Неисполнение ответчиком обязательств по оплате за содержание и текущий ремонт, коммунальные услуги за период с 01.06.2014 по 30.04.2018 явилось основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. 

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно части 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора.

При этом несоблюдение письменной формы договора социального найма жилого помещения не освобождает нанимателя от обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Частью 3 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что до заселения жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов в установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несут соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные ими лица.

На основании постановления администрации города Канаш Чувашской Республики от 14.10.2009 №796:

- квартира №5 в доме №36 по ул. Машиностроителей города Канаш предоставлена ФИО1 и членам его семьи на условиях договора социального найма жилого помещения от 24.03.2010 №746; 

- квартира №1 в доме №36 по ул. Машиностроителей города Канаш предоставлена ФИО3.

Поскольку жилое помещение - квартира №5 в доме №36 по ул. Машиностроителей города Канаш в заявленный истцом период было заселено, у ответчика отсутствовала обязанность по несению расходов на содержание жилья и текущий ремонт, коммунальные услуги.

Следовательно, требование истца о взыскании 66841 руб. 93 коп. долга по квартире №5 удовлетворению не подлежит.

Требование истца о взыскании с ответчика пени в сумме 19742 руб. 72 коп. за период с 11.08.2015 по 31.07.2018 носит дополнительный (акцессорный) характер, поэтому отказ в удовлетворении требования истца о взыскании задолженности влечет отказ в удовлетворении и требования о начислении пени на сумму задолженности.

Согласно пункту 5 статьи 83 ЖК РФ договор социального найма жилого помещения прекращается в связи со смертью одиноко проживавшего нанимателя.

С момента прекращения договора социального найма и до заселения жилого помещения муниципального жилищного фонда в установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги обязаны нести органы местного самоуправления или управомоченные ими лица (пункт 3 статьи 153 ЖК РФ). 

Согласно актовой записи от 10.08.2015 №2983 ФИО3 умерла 06.08.2015. ФИО4 Васильевны в спорный период времени в квартиру №1 никто не вселялся, на регистрационный учет не вставал. Следовательно, ФИО3 являлась одиноко проживающим нанимателем, и обязанность несения расходов на содержание жилого помещения и коммунальные услуги с момента смерти ФИО3 лежит на собственнике жилого помещения - муниципальном образовании «город Канаш Чувашской Республики».

С учетом изложенного требование о взыскании долга по квартире №1 подлежат удовлетворению частично в сумме 28 945 руб. 20 коп. за период с августа 2015 года по апрель 2018 года. Расходы на содержание жилого помещения и коммунальные услуги за период до августа 2015 года на ответчика возложены быть не могут ввиду наличия отношений социального найма.

Истцом заявлено  требование о взыскании 8647 руб. 19 коп. пеней за период с 11.08.2015 по 31.07.2018.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В пункте 1 статьи 332 ГК РФ закреплено право кредитора требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

Частью 14 статьи 155 ЖК РФ (в редакции Федерального закона от 3 ноября 2015 года № 307-ФЗ, действующей с 1 января 2016 года) предусмотрено, что лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается. 

Поскольку материалами дела подтверждено ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по оплате образовавшейся задолженности, начисление пени является обоснованным.

Проверив расчет пени, суд удовлетворяет требование о взыскании пени в размере 7 442 руб. 74 коп. пени за период с 11.09.2015 по 31.07.2018, исходя из следующего расчета: 

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.09.2015

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

713,31

11.09.2015

31.07.2018

1055

7,25 %

1/300

713,31 × 1055 × 1/300 × 7.25%

181,86 р.

Итого:

181,86 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 13.10.2015

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

479,38

13.10.2015

31.07.2018

1023

7,25 %

1/300

479,38 × 1023 × 1/300 × 7.25%

118,51 р.

Итого:

118,51 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.11.2015

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

845,81

11.11.2015

31.07.2018

994

7,25 %

1/300

845,81 × 994 × 1/300 × 7.25%

203,18 р.

Итого:

203,18 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.12.2015

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

859,43

11.12.2015

31.07.2018

964

7,25 %

1/300

859,43 × 964 × 1/300 × 7.25%

200,22 р.

Итого:

200,22 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 12.01.2016

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

1 250,74

12.01.2016

10.02.2016

30

7,25 %

0

1 250,74 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

1 250,74

11.02.2016

10.04.2016

60

7,25 %

1/300

1 250,74 × 60 × 1/300 × 7.25%

18,14 р.

1 250,74

11.04.2016

31.07.2018

842

7,25 %

1/130

1 250,74 × 842 × 1/130 × 7.25%

587,32 р.

Итого:

605,46 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.02.2016

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

1 223,01

11.02.2016

11.03.2016

30

7,25 %

0

1 223,01 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

1 223,01

12.03.2016

10.05.2016

60

7,25 %

1/300

1 223,01 × 60 × 1/300 × 7.25%

17,73 р.

1 223,01

11.05.2016

31.07.2018

812

7,25 %

1/130

1 223,01 × 812 × 1/130 × 7.25%

553,84 р.

Итого:

571,57 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.03.2016

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

1 104,02

11.03.2016

09.04.2016

30

7,25 %

0

1 104,02 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

1 104,02

10.04.2016

08.06.2016

60

7,25 %

1/300

1 104,02 × 60 × 1/300 × 7.25%

16,01 р.

1 104,02

09.06.2016

31.07.2018

783

7,25 %

1/130

1 104,02 × 783 × 1/130 × 7.25%

482,10 р.

Итого:

498,11 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 12.04.2016

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

1 093,32

12.04.2016

11.05.2016

30

7,25 %

0

1 093,32 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

1 093,32

12.05.2016

10.07.2016

60

7,25 %

1/300

1 093,32 × 60 × 1/300 × 7.25%

15,85 р.

1 093,32

11.07.2016

31.07.2018

751

7,25 %

1/130

1 093,32 × 751 × 1/130 × 7.25%

457,91 р.

Итого:

473,76 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.05.2016

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

1 240,94

11.05.2016

09.06.2016

30

7,25 %

0

1 240,94 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

1 240,94

10.06.2016

08.08.2016

60

7,25 %

1/300

1 240,94 × 60 × 1/300 × 7.25%

17,99 р.

1 240,94

09.08.2016

31.07.2018

722

7,25 %

1/130

1 240,94 × 722 × 1/130 × 7.25%

499,67 р.

Итого:

517,66 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.06.2016

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

634,87

11.06.2016

10.07.2016

30

7,25 %

0

634,87 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

634,87

11.07.2016

08.09.2016

60

7,25 %

1/300

634,87 × 60 × 1/300 × 7.25%

9,21 р.

634,87

09.09.2016

31.07.2018

691

7,25 %

1/130

634,87 × 691 × 1/130 × 7.25%

244,66 р.

Итого:

253,87 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 12.07.2016

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

563,00

12.07.2016

10.08.2016

30

7,25 %

0

563,00 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

563,00

11.08.2016

09.10.2016

60

7,25 %

1/300

563,00 × 60 × 1/300 × 7.25%

8,16 р.

563,00

10.10.2016

31.07.2018

660

7,25 %

1/130

563,00 × 660 × 1/130 × 7.25%

207,23 р.

Итого:

215,39 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.08.2016

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

588,99

11.08.2016

09.09.2016

30

7,25 %

0

588,99 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

588,99

10.09.2016

08.11.2016

60

7,25 %

1/300

588,99 × 60 × 1/300 × 7.25%

8,54 р.

588,99

09.11.2016

31.07.2018

630

7,25 %

1/130

588,99 × 630 × 1/130 × 7.25%

206,94 р.

Итого:

215,48 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 13.09.2016

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

764,55

13.09.2016

12.10.2016

30

7,25 %

0

764,55 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

764,55

13.10.2016

11.12.2016

60

7,25 %

1/300

764,55 × 60 × 1/300 × 7.25%

11,09 р.

764,55

12.12.2016

31.07.2018

597

7,25 %

1/130

764,55 × 597 × 1/130 × 7.25%

254,55 р.

Итого:

265,64 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.10.2016

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

643,48

11.10.2016

09.11.2016

30

7,25 %

0

643,48 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

643,48

10.11.2016

08.01.2017

60

7,25 %

1/300

643,48 × 60 × 1/300 × 7.25%

9,33 р.

643,48

09.01.2017

31.07.2018

569

7,25 %

1/130

643,48 × 569 × 1/130 × 7.25%

204,19 р.

Итого:

213,52 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.11.2016

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

949,34

11.11.2016

10.12.2016

30

7,25 %

0

949,34 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

949,34

11.12.2016

08.02.2017

60

7,25 %

1/300

949,34 × 60 × 1/300 × 7.25%

13,77 р.

949,34

09.02.2017

31.07.2018

538

7,25 %

1/130

949,34 × 538 × 1/130 × 7.25%

284,84 р.

Итого:

298,61 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 13.12.2016

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

985,20

13.12.2016

11.01.2017

30

7,25 %

0

985,20 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

985,20

12.01.2017

12.03.2017

60

7,25 %

1/300

985,20 × 60 × 1/300 × 7.25%

14,29 р.

985,20

13.03.2017

31.07.2018

506

7,25 %

1/130

985,20 × 506 × 1/130 × 7.25%

278,02 р.

Итого:

292,31 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.01.2017

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

1 120,09

11.01.2017

09.02.2017

30

7,25 %

0

1 120,09 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

1 120,09

10.02.2017

10.04.2017

60

7,25 %

1/300

1 120,09 × 60 × 1/300 × 7.25%

16,24 р.

1 120,09

11.04.2017

31.07.2018

477

7,25 %

1/130

1 120,09 × 477 × 1/130 × 7.25%

297,97 р.

Итого:

314,21 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.02.2017

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

1 323,79

11.02.2017

12.03.2017

30

7,25 %

0

1 323,79 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

1 323,79

13.03.2017

11.05.2017

60

7,25 %

1/300

1 323,79 × 60 × 1/300 × 7.25%

19,19 р.

1 323,79

12.05.2017

31.07.2018

446

7,25 %

1/130

1 323,79 × 446 × 1/130 × 7.25%

329,27 р.

Итого:

348,46 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.03.2017

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

1 304,38

11.03.2017

09.04.2017

30

7,25 %

0

1 304,38 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

1 304,38

10.04.2017

08.06.2017

60

7,25 %

1/300

1 304,38 × 60 × 1/300 × 7.25%

18,91 р.

1 304,38

09.06.2017

31.07.2018

418

7,25 %

1/130

1 304,38 × 418 × 1/130 × 7.25%

304,07 р.

Итого:

322,98 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.04.2017

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

1 204,48

11.04.2017

10.05.2017

30

7,25 %

0

1 204,48 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

1 204,48

11.05.2017

09.07.2017

60

7,25 %

1/300

1 204,48 × 60 × 1/300 × 7.25%

17,46 р.

1 204,48

10.07.2017

31.07.2018

387

7,25 %

1/130

1 204,48 × 387 × 1/130 × 7.25%

259,96 р.

Итого:

277,42 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.05.2017

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

1 069,30

11.05.2017

09.06.2017

30

7,25 %

0

1 069,30 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

1 069,30

10.06.2017

08.08.2017

60

7,25 %

1/300

1 069,30 × 60 × 1/300 × 7.25%

15,50 р.

1 069,30

09.08.2017

31.07.2018

357

7,25 %

1/130

1 069,30 × 357 × 1/130 × 7.25%

212,89 р.

Итого:

228,39 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 14.06.2017

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

697,46

14.06.2017

13.07.2017

30

7,25 %

0

697,46 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

697,46

14.07.2017

11.09.2017

60

7,25 %

1/300

697,46 × 60 × 1/300 × 7.25%

10,11 р.

697,46

12.09.2017

31.07.2018

323

7,25 %

1/130

697,46 × 323 × 1/130 × 7.25%

125,64 р.

Итого:

135,75 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.07.2017

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

629,36

11.07.2017

09.08.2017

30

7,25 %

0

629,36 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

629,36

10.08.2017

08.10.2017

60

7,25 %

1/300

629,36 × 60 × 1/300 × 7.25%

9,13 р.

629,36

09.10.2017

31.07.2018

296

7,25 %

1/130

629,36 × 296 × 1/130 × 7.25%

103,89 р.

Итого:

113,02 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.08.2017

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

617,29

11.08.2017

09.09.2017

30

7,25 %

0

617,29 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

617,29

10.09.2017

08.11.2017

60

7,25 %

1/300

617,29 × 60 × 1/300 × 7.25%

8,95 р.

617,29

09.11.2017

31.07.2018

265

7,25 %

1/130

617,29 × 265 × 1/130 × 7.25%

91,23 р.

Итого:

100,18 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 12.09.2017

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

427,74

12.09.2017

11.10.2017

30

7,25 %

0

427,74 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

427,74

12.10.2017

10.12.2017

60

7,25 %

1/300

427,74 × 60 × 1/300 × 7.25%

6,20 р.

427,74

11.12.2017

31.07.2018

233

7,25 %

1/130

427,74 × 233 × 1/130 × 7.25%

55,58 р.

Итого:

61,78 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.10.2017

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

418,76

11.10.2017

09.11.2017

30

7,25 %

0

418,76 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

418,76

10.11.2017

08.01.2018

60

7,25 %

1/300

418,76 × 60 × 1/300 × 7.25%

6,07 р.

418,76

09.01.2018

31.07.2018

204

7,25 %

1/130

418,76 × 204 × 1/130 × 7.25%

47,64 р.

Итого:

53,71 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.11.2017

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

708,34

11.11.2017

10.12.2017

30

7,25 %

0

708,34 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

708,34

11.12.2017

08.02.2018

60

7,25 %

1/300

708,34 × 60 × 1/300 × 7.25%

10,27 р.

708,34

09.02.2018

31.07.2018

173

7,25 %

1/130

708,34 × 173 × 1/130 × 7.25%

68,34 р.

Итого:

78,61 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 12.12.2017

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

849,53

12.12.2017

10.01.2018

30

7,25 %

0

849,53 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

849,53

11.01.2018

11.03.2018

60

7,25 %

1/300

849,53 × 60 × 1/300 × 7.25%

12,32 р.

849,53

12.03.2018

31.07.2018

142

7,25 %

1/130

849,53 × 142 × 1/130 × 7.25%

67,28 р.

Итого:

79,60 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.01.2018

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

902,21

11.01.2018

09.02.2018

30

7,25 %

0

902,21 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

902,21

10.02.2018

10.04.2018

60

7,25 %

1/300

902,21 × 60 × 1/300 × 7.25%

13,08 р.

902,21

11.04.2018

31.07.2018

112

7,25 %

1/130

902,21 × 112 × 1/130 × 7.25%

56,35 р.

Итого:

69,43 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 13.02.2018

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

968,01

13.02.2018

14.03.2018

30

7,25 %

0

968,01 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

968,01

15.03.2018

13.05.2018

60

7,25 %

1/300

968,01 × 60 × 1/300 × 7.25%

14,04 р.

968,01

14.05.2018

31.07.2018

79

7,25 %

1/130

968,01 × 79 × 1/130 × 7.25%

42,65 р.

Итого:

56,69 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 13.03.2018

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

957,86

13.03.2018

11.04.2018

30

7,25 %

0

957,86 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

957,86

12.04.2018

10.06.2018

60

7,25 %

1/300

957,86 × 60 × 1/300 × 7.25%

13,89 р.

957,86

11.06.2018

31.07.2018

51

7,25 %

1/130

957,86 × 51 × 1/130 × 7.25%

27,24 р.

Итого:

41,13 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.04.2018

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

951,86

11.04.2018

10.05.2018

30

7,25 %

0

951,86 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

951,86

11.05.2018

09.07.2018

60

7,25 %

1/300

951,86 × 60 × 1/300 × 7.25%

13,80 р.

951,86

10.07.2018

31.07.2018

22

7,25 %

1/130

951,86 × 22 × 1/130 × 7.25%

11,68 р.

Итого:

25,48 р.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.05.2018

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Доля ставки

Формула

Пени

с

по

дней

855,35

11.05.2018

09.06.2018

30

7,25 %

0

855,35 × 30 × 0 × 7.25%

0,00 р.

855,35

10.06.2018

31.07.2018

52

7,25 %

1/300

855,35 × 52 × 1/300 × 7.25%

10,75 р.

Итого:

10,75 р.

Сумма основного долга: 28 945,20 руб.

Сумма пеней по всем задолженностям: 7 442,74 руб.

Расходы по уплате государственной пошлины суд относит на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального образования «город Канаш Чувашской Республики» в лице администрации города Канаш Чувашской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Канашстрой"  28 945 (Двадцать восемь тысяч девятьсот сорок пять) руб. 20 коп. долга, 7 442 (Семь тысяч четыреста сорок два) руб. 74 коп. пени за период с 11.09.2015 по 31.07.2018, 1 381 (Одна тысяча триста восемьдесят один) руб. расходов по государственной пошлине.

В остальной части в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

О.Е. Владимирова