35/2019-193491(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-20168/2019

г. Новосибирск

12 сентября 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Исаковой С.А., при ведении протокола помощником судьи Афанасьевым  А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью "Евротепло" (ОГРН 

<

***>), г.  Новосибирск, в лице конкурсного управляющего ФИО1, к обществу с  ограниченной ответственностью "Техногаз" (ОГРН 

<

***>), с. Верх- Тула, Новосибирская область, о взыскании 11 828 852 руб. 23 коп.,  

руководствуясь статьями 110, 150, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

прекратить производство по делу в части взыскания суммы  задолженности по договору подряда № Р-ПДО-0001-15 от 02.03.2015 в  размере 3 634 090 руб. 61 коп., задолженности по договору подряда № Р- ПДО-0003-15 от 20.05.2015 в размере 1 216 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Техногаз"  (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Евротепло" (ОГРН 

<

***>) неустойку по  договору подряда № Р-ПДО-0001-15 от 02.03.2015 в размере 5 603 395 руб.  04 коп., неустойку по договору подряда № Р-ПДО-0003-15 от 20.05.2015 в  размере 1 403 264 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Техногаз"  (ОГРН 1035401488198) в доход федерального бюджета Российской  Федерации государственную пошлину в размере 58 033 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд  (г. Томск) в течение месяца после принятия.  

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента  вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

 Судья С.А. Исакова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.12.2018 6:19:55

Кому выдана Исакова Светлана Анатольевна