35/2017-43722(1) 

Арбитражный суд Тамбовской области 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А64-3516/2017

г. Тамбов

23 августа 2017 года

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Попова Ю.В.  

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  помощником судьи Уклеиной И.Г.  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области  

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ»  

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  Третье лицо: Казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой»  

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 1 006 019 руб. 85 коп. 

при участи в судебном заседании представителей: 

от истца: ФИО1, доверенность № 43 от 22.05.2017, паспорт РФ  от ответчика: не явился, извещён  

от третьего лица: ФИО2, доверенность б/н от 22.08.2017, паспорт РФ  

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности,  предусмотренные ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ),  разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.  

Руководствуясь ст.ст. 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд,  

Р Е Ш И Л:

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ», 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Управления градостроительства и архитектуры 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за  просрочку исполнения обязательств по государственному контракту №  0164200003016004118_53113 от 20.09.2016 на выполнение подрядных работ по объекту:  «Строительство автомобильной дороги по ул. Запрудная в границах микрорайона  «Майский» в Тамбовском районе Тамбовской области», начисленную за период с  22.01.2017 по 10.02.2017 в размере 867 692 руб. 12 коп.  

В остальной части иска отказать. 

23 августа 2017 года 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ», в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 20 354 руб. 00 коп.  

3. Выдать истцу и налоговому органу исполнительные листы после вступления  решения в законную силу.  

4. Направить лицам, участвующим в деле, решение заказным письмом с  уведомлением о вручении.  

5. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 

<

...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.  

Судья Ю.В. Попов